『壹』 【急】求 建設工程施工專業分包合同 黑龍江省 2011版
1#、2#樓塑鋼窗安裝承包合同
發包方（以下簡稱甲方）：負責人：
地址：
聯系方式：
承包方（以下簡稱乙方）：
法定代表人：
地址：
聯系方式：
甲、乙雙方就乙方以包工包料的形式承包甲方位於1#、2#住宅樓扶手欄桿事宜，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，根據我國《合同法》及相關法律、法規的規定，達成如下協議，供雙方共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程名稱：。
2、工程地點：
3、工程內容：樓內所有塑鋼窗
第二條 承包方式
由乙方提供符合本合同要求的施工人員等其他相關設施、設備，並自行承擔相應費用；並向甲方提供相關材料的合格證、廠家資質及檢驗報告；甲方提供符合本合同約定的材料。
第三條 承包價款
1、塑鋼窗單價 元× 平方米
本合同承包總價款為人民幣（大寫）：
第四條 付款方式：
甲方按照乙方月進度工程量的 %支付工程款，餘款待工程全部完工驗收合格後，按照承包總價的 %支付，剩餘承包總價款的 %作為乙方質保金，在工程保修期滿後一次結清。
第五條 施工質量
乙方按照甲方提供的圖紙及國家相關的技術規范、驗收標准嚴格施工，並對施工質量負全部責任，如出現質量問題，乙方應全部返工處理，並承擔返工的全部費用。
第六條 工期
工期自2012年 月 日至2012年 月 日，乙方應根據工期要求安排好施工進度，保證工期不延誤，如發生延誤甲方可按照每天1000元對乙方進行處罰。
第七條 材料要求及施工要求
1、 本合同所用塑鋼為彩塑，顏色未定。
2、 附件應齊全，不允許有缺件現象。
3、 附件裝配應牢固、可靠，所有緊固件均達到最緊位置。
4、 裝配好的附件應靈活應用，能達到各自的功能。
第八條 保修
工程交工驗收之日起次日開始計算保修期，保修期為一年，保修期內如出現質量問題，乙方應負責返修直至合格，否則，甲方有權另行派人施工維修，維修費用在乙方質保金中予以扣除。
第八條 甲方職責
1、 提供工程所需的施工場地、塔吊、電梯、開機人員.
2、 對乙方的施工全過程進行全程監督管理。對乙方違規操作甲方有權責其整改，如乙方不按要求整改，甲方有權單方終止合同，並對乙方進行2000-5000元處罰。
3、為防止乙方拖欠工人工資，保護工人權益，甲方有權利對乙方的工人工資發放情況進行必要的監督，乙方應予以積極配合，如發現乙方不能按時足額支付工人工資，甲方可從乙方承包款中直接扣除所要支付的工人工資，並代替乙方發放工人工資。
第九條 乙方職責
1、乙方必須嚴格執行現行的法律法規和行業標准規范施工，遵守公司的各項規章制度，服從甲方的管理。
2、如對具體施工細節有疑問，必須向甲方匯報，不得擅自處理。
3、非甲方造成的返工，工料由乙方承擔。並承擔相應的工期延誤損失。
4、乙方必須做到材料堆放整齊，施工現場潔凈，工完場清。
5、做好班組安全日誌和安全交底工作，工程結束交於甲方。
6、乙方進場自帶各種施工器具，並提供操作人員上崗證書。乙方施工人員、管理人員的伙食一概自理。
7、乙方應按照甲方要求，每月向甲方上報工人工資發放記錄表，如乙方不能按時足額支付工人工資，乙方自願按照甲方要求從承包款中直接扣除所要支付的工人工資，由甲方代替乙方發放工人工資。
8、乙方對其所屬施工人員及其他工作人員的人身安全負責，甲方不再承擔任何責任。
9、乙方應做好施工人員的安全生產教育工作，落實必要的安全防護措施，做到零傷亡；如發生安全事故，乙方應及時保護現場，及時上報項目部，不得擅自處理，並由乙方承擔全部賠償責任及一切後續費用。
第十條 糾紛解決
因本合同發生糾紛的，甲、乙雙方應當協商解決，協商無法解決的，提交本合同簽訂地人民法院解決。
第十一條 其他約定
本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商確定，並簽訂補充協議，補充協議是本合同不可分割部分，與本合同具同等法律效力。
第十二條 合同生效
本合同自甲、乙雙方簽字或者蓋章之日起生效。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
負責人（簽字）： 法定代表（簽字）：
委託代理人（簽字）： 委託代理人（簽字）：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日 年 月 日
合同簽訂地點： 合同簽訂地點：
『貳』 建築工程施工合同範本是哪個部門發布的
現在建築中施工合同的通用範本有建設部頒布的《2007版》，但由於建築工程分為不同的專業，因此在各不同的專業中，相關部門又在其基礎上頒布有相應的通用版本，因此這兩個版本應結合在一起看。比如說交通部在2009年也頒布了相應的通用範本，我想其他部分也是這樣的吧。
『叄』 誰有黑龍江省勞動合同書範本word格式！
現在勞動合同都不收費了,各勞動局網站上有WORD文檔供下載使用.
而且各省各市的有區別,由各局級提供,不是由廳級提供..
比如:本人上周,即在"深圳市寶安區勞動局"的網站上下載了勞動合同.
各地行政部門的網站是支持實名搜索的,直接在瀏覽器中輸入,你所在地的勞動局名字,即可!
http://www.baoan.gov.cn/ldj/zlxz/20080506111389.shtml我的就是在這里下載的,你借鑒一下.
『肆』 1.我在黑龍江省某地建築開發公司承包清工五項〔力工、瓦工、木工、鋼筋工、架子工〕工程，當時合同約定...
首先，你所簽訂的合同是固定總價或單價，如果沒有簽訂死價格？你就可以要求調整，當然先要辦理簽證單或變更單。
其次，設計變更屬於業主的原因，所以可索賠。
第三，三通一平屬於業主方的原因，可以向業主索賠。
『伍』 黑龍江江玥建設工程有限責任公司怎麼樣
黑龍江江玥建設工程有限責任公司是1996-02-06在黑龍江省哈爾濱市南崗區注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股)，注冊地址位於黑龍江省哈爾濱市南崗區紅旗大街289號龍坤花園5-1-3-1。
黑龍江江玥建設工程有限責任公司的統一社會信用代碼/注冊號是91233000702657998C，企業法人李洪生，目前企業處於開業狀態。
黑龍江江玥建設工程有限責任公司的經營范圍是：水利水電工程施工總承包貳級：可承擔單項合同不超過企業注冊資本金5倍的下列工程的施工：庫容一億立方米、裝機容量100MW及以下水利水電工程及輔助生產設施的建築、安裝和基礎工程施工。工程內容包括：不同類型的大壩、電站廠房、引水和泄水建築物、通航建築物、基礎工程、導截流工程、砂石料生產、水輪發電機組、輸變電工程的建築安裝；金屬結構製作安裝；壓力鋼管、閘門製作安裝；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、橋梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。房屋建築工程施工總承包叄級：可承擔單項建安合同額不超過企業注冊資本金5倍的下列房屋建築工程的施工：（1）14層以下、單跨跨度24米及以下的房屋建築工程；（2）高度70米及以下的構築物；（3）建築面積6萬平方米及以下的住宅小區或建築群體；市政工程、園林綠化工程、城市軌道交通工程、機電安裝工程（不含特種設備，不含承裝、承修、承試電力設施）、地基基礎工程、鋼結構工程、建築裝飾裝修工程、防水防腐保溫工程、城市亮化工程、環保工程、公路工程設計及施工；房屋拆除（不含爆破）；承擔各類施工勞務作業；地質災害治理工程施工。在黑龍江省，相近經營范圍的公司總注冊資本為44822萬元，主要資本集中在 1000-5000萬 規模的企業中，共19家。
黑龍江江玥建設工程有限責任公司對外投資0家公司，具有2處分支機構。
通過工程資訊網查看黑龍江江玥建設工程有限責任公司更多信息和資訊。
『陸』 建房包工包料合同
建房包工包料,明細所說的包工和包料指的是那些？？
『柒』 施工合同備案範本
龍運大廈維修改造項目
HF-2007-0201 合同備案編號：
建設工程施工合同
( 正 本)
工程名稱：龍運大廈維修改造項目（第五標段） 發 包 人：黑龍江省龍運大廈有限責任公司 承 包 人：哈爾濱世紀千華建築裝飾工程有限公司 簽定日期: 2009 年 8 月 21 日
黑龍江省工商行政管理局
黑龍江省住房和城鄉建設廳
第一部分 協議書
發包人（全稱）： 黑龍江省龍運大廈有限責任公司 承包人（全稱）：哈爾濱世紀千華建築裝飾工程有限公司
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規、規章、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱： 龍運大廈維修改造項目 工程地點： 哈市宣化街200號 工程內容： 龍運大廈八至十二層維修改造,面積4390平方米
投資計劃或工程立項批准文號： 黑發改交通備案[2009]77號 資金來源： 建設單位自籌 二、工程承包范圍
承包范圍： 以最終確定的施工圖為准 三、合同工期：
開工日期： 2009 年 11 月 18 日 竣工日期： 2010 年 1 月 17 日 合同工期總日歷天數 61 天。 四、質量標准
工程質量標准： 合格 五、合同價款
金額（大寫）： （暫定） 伍佰零捌萬零捌佰玖拾叄元貳角玖分 （人民幣）
￥： 5,080,893.29 元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件及優先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第2.1款的規定一
致。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。《專用條款》中沒有具體約定的事項，均按《通用條款》執行。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。
十、合同生效
合同訂立地點：哈爾濱市
本合同雙方約定 簽字蓋章 後生效，並報建設行政主管部門備案。
發包人： 承包人：
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
電子郵箱： 電子郵箱： 建設行政主管部門備案意見：
經辦人 備案機關（章） 年 月 日
『捌』 在建設工程勞務合同糾紛中存在掛靠情形時如何確定訴訟
【訴訟請求】
原告
呂某某
被告
某某建築公司、王某某、某某勞務公司、某某房地產公司
訴訟請求
四被告給付勞務費85,000元及利息（按銀行同期貸款利率標准計算，自2010年10月31日項目竣工起至判決給付之日），並互負連帶給付責任。
【部分證據】
原告舉證
證明目的
被告質證
欠據一份
1.原告與被告王某某對勞務費進行了結算；
2.被告欠原告勞務費85000元的事實
某某公司
1.沒有加蓋公司章子；2.王某某不是其項目經理，是某某公司該項目的代理人。
被告舉證
（某某公司）
證明目的
原告質證
司法審計報告
1.某某公司已經在開發公司撥付的工程款范圍內全部撥付給王某某沒有任何截留；
2.該工程對外的所有責任由王某某承擔。
對證據一的真實性無異議，認為被告要證明的問題與本案不具有關聯性。對承諾書的真實性無異議，但部分內容不具有合法性，能夠證明某某建築公司對王某某自稱是某某建築公司經理是認可的。
王某某的承諾
勞務分包合同
1.王某某承攬的勞務是由某某公司負責的，本案原告基於勞務合同案由起訴，遺漏了訴訟主體；2.王某某是該勞務公司的項目經理，本案所欠的工程款應該由某某勞務公司承擔。該合同能夠確認王某某有對外招募勞務人員的能力，而且對招募人員的工資負責，而且該合同已經經過建設部門備案。
對真實性、合法性、關聯性均有異議，通過審計報告和勞動監察部門的相關材料，可以證實某某勞務公司與某某建築公司的合同根本沒有實際履行。該合同亦復印件，須提供證據進行補強。
法院調取的證據
授權委託書
在建設部門調取的，被告某某建築公司與被告某某勞務公司備案合同中，某某勞務公司給王某某出具的授權書一份。
原告質證
認為該授權書不具有真實性、合法性、關聯性，而且該合同也沒有實際履行。
【判決結果】
一、被告王某某於本判決生效之日起十日內給付原告呂某某勞務費85,000元。
二、被告王某某於本判決生效之日起十日內給付原告呂某某勞務費利息（以85,000為基數，按中國人民銀行同期同類貸款利率，自2010年10月31日起至本判決確定的自動履行期限內的實際給付之日止）。
三、被告黑龍江省某某建築工程有限責任公司、被告黑龍江某某建築勞務服務有限公司對上述一、二項承擔連帶責任。
四、駁回原告呂某某其他的訴訟請求。
如未按本判決指定的期間履行給付金錢的義務，應依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費2,400元、保全費720元、公告費560元由被告王某某負擔。
【裁判要點】
一、原告與被告王某某形成勞務合同關系，原告已經履行合同約定的義務，被告王某某應當履行給付金錢的義務。
二、被告王某某與被告某某建築公司系掛靠關系，被告王某某以被告某某建築公司的名義對外進行民事活動，產生的債務被告某某建築公司應與王某某承擔連帶責任。
三、被告某某勞務公司出借公章給王某某出具授權書及與被告某某建築公司簽訂勞務分包合同，應當與王某某承擔連帶責任。
四、本案系勞務合同糾紛，根據合同的相對性的原則，原告向工程的發包方某某房地產公司主張權利沒有事實和法律依據，故原告要求被告某某房地產公司承擔給付責任的請求，本院不予支持。