工程終止建設索賠協議

❶ 發包方暫停施工和終止施工合同造成承包方損失的索賠法律依據和索賠分析

嘿嘿！看來能說清楚的人還真不多啊！嘿嘿

❷ 因項目暫停，建設甲方提出終止合同,該如何要求賠償

首先重新審視合同，看看是不是滿足兩個條件：第一，有沒有約定現在出現的某些情形可以終止合同，如果有，是不能要求賠償的；第二，有沒有約定單方終止合同的責任劃分和賠償劃分，如果是專業人士寫的合同或者網上下的模版，一般都會有的，就按照這個標准要求，超出這個標準的部分，如果對方不同意，真的打起官司法院也不會支持。
其次，如果不存在以上情形，就是雙方協商解決了。依據應當是項目停止給無過錯方帶來的損失，這些損失包括已經投入的，還有因為這個項目停止所帶來的對將來的收益的損失，比如報酬或者工程款之類的。

❸ 建築工程合同已簽，由於建設單位的原因取消項目。我們施工單位如何索賠

建設單位應該賠償施工單位投標費用損失、進場費、設備調遷及人工費用等實際費用

❹ 按索賠事件性質分類，建設工程施工合同的索賠分為（ ）等。

B,C,E
答案解析：
單項索賠和綜合索賠是按照索賠處理方式分類。
試題點評：本題考核的是施工合同索賠的分類。參見教材P108。

❺ 建設單位單方面終止合同，施工單位如何進行索賠

合同上的違約條款應該寫的很清楚。按照約定的規定來對甲方處罰。

❻ 因建設單位原因,中途終止施工合同,乙方怎麼辦

很簡單：單方面終止合同，守約一方可向違約方提出索賠。索賠可依據合同約定條件主張。

❼ 建築工程甲方原因導致退場索賠項目有哪些

甲方原因造成工期延誤的索賠內容首先要基於雙方簽訂的協議約定來進行，不同的工程，使用的設備不同、參與的人員不同，造成的經濟損失也會不同，大致內容如下：

一般可以包括人工費；設備費；材料費；保函手續費；貸款利息；保險費；利潤；管理費。

1、幾個方面人工費：包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。

2、設備費：可採用機械台班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。

3、保函手續費：工程延期時，保函手續費相應增加。

4、主要是人員、設備、場地租用等成本費本，但不能包含利潤。

以上人員、設備及實際停工的起訖時間必須要有監理工程師確認，要保留好相關的資料和圖片供相關部門調查，停工索賠必須在規范規定的期限內提出，一般不得超過28天，否則無效。

(7)工程終止建設索賠協議擴展閱讀：

提出索賠的依據主要有以下幾方面:

1、招標文件、 施工合同文本及附件 、補充協議、施工現場的各類簽認記錄,經認可的施工進度計劃書,工程圖紙及技術規范等。

2、雙方往來的信件及各種會議,會談紀要。

3、施工進度計劃和實際施工進度記錄、施工現場的有關文件(施工記錄 備忘錄 施工月報 施工日誌等)及工程照片。

4、氣象資料 、工程檢查驗收報告和各種技術鑒定報告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明。

5、國家有關法律法令政策性文件。

❽ 建築工程終止施工如何索賠

問題是你履行合同定期付款了嗎?我接觸的施工隊伍如果在這個大前提下能滿足是不會停止施工的。

❾ 工程停工索賠

這個是工程造價里索賠的知識：
1、首先，甲方是否有明確的文件，要你停工，是否寫明從什麼時候起停工。
2、如果停工時間較長的話，施工技術人員是得不到工資賠償的，應該退場。
3、應建設單位要求留守的保安、管理人員可以計工資。
4、可以自行的設備如汽車等，得不到停滯補償，因為可以移到別的工地。
5、塔吊、腳手架可按租賃費用計補償。
收集好證據，辦理好監理及甲方現場代表的簽證，編制索賠計算書報建設單位。