建築工程設計變更案例

『壹』 建築工程安全事故案例

建築物外牆脫落致損致傷，責任如何追溯？風險如何應對？-工保網

2、風險應對

隨著國內新建高層住宅項目數量與老舊住宅小區的使用年限不斷增加，建築物「外牆脫落」風險也不斷提高。作為「外牆脫落」風險事故的相關責任主體，建設單位、業主、物業服務公司都亟需有效的風險應對手段，避免風險事故對自身造成的經濟賠償損失。

建設單位

建設單位的「外牆脫落」質量安全責任主要集中質量保證期間，如上文所述，所涉項目工程主要包括「外牆保溫工程」與「外牆外飾工程」，質保期時間分別為5年和2年。

建設單位防範應對「外牆脫落」風險的主要方式，除了在完工階段依據相應標准規范對項目工程進行嚴格驗收，還應充分利用工程保險這一有效風險管理工具，防範和化解各類質量安全風險。

IDI工程質量潛在缺陷保險

是指項目工程因設計、材料和施工等原因造成質量不符合工程建設強制性標准以及合同的約定，在使用過程中暴露出包括建築物漏水、裂縫、傾斜、外牆脫落等質量缺陷而產生的修復賠償責任，由保險公司承擔重置維修或損失賠償責任的保險。

但需要注意的是，IDI工程質量潛在缺陷保險的保險賠償責任僅限於建築物質量缺陷本身的重置維修或損失賠償費用。其主要作用在於覆蓋整個建設生命周期的風險管理服務，從技術、用料、管理等源頭上避免質量安全風險的發生。

物業公司

物業公司接受業主委託，以收取物業管理費形式提供包括建築物外牆檢查、維修、管理等物業管理服務，同時承擔相應的損失損傷賠償責任。實務中，許多物業公司缺乏相應的安全管理意識，鮮少會對建築物外牆進行定期排查、維修，同時維修所涉費用不菲，物業公司往往難以做到有效維修。因此，物業公司存在較大的賠償責任風險。

依據《物業服務收費管理辦法》和《物業服務定價成本監審辦法》規定，物業費中應包括公眾責任保險的投保費用。由此可見，除了建設單位可以利用保險力量有效防範和規避建築物外牆脫落風險，物業公司同樣可以通過保險投保，利用保險賠付轉移自身的風險事故賠償責任。

公眾責任保險

公眾責任保險以被保險人的公眾責任為承保對象，提供被保險人在保險單明細表中列明的地點范圍內依法從事生產、經營等活動以及由於意外事故造成第三者財產或人身的損失或費用，依法應由被保險人承擔的民事賠償責任。

業主

由於造成外牆脫落的主要風險原因質量保證時間較短，客觀上，業主承擔著較大的質量安全風險責任。同時，小業主雖然擁有對建築物共有部分的管理權利，但卻缺乏相應的檢查、維修、管理能力與精力，防範應對「外牆脫落」風險的主要方式即是委託專業物業服務公司代為管理。

近年來，高層建築物外牆脫落事故頻繁發生，造成了嚴重的人身生命與財產安全風險。開發商、業主、物業公司作為風險事故的主要責任主體，應積極排查並採取包括保險投保等風險管理工具，防範避免風險事故發生，有效應對風險事故損失。

『貳』 2007年案例分析考試第4題：事件1,因設計變更新增工程於7月28日至8月7日施工，事件3因高溫，8月3日至8月5日

題目不全，沒法回答

『叄』 誰有建設工程設計合同實例。我要實例，不要範本，謝謝 電郵：[email protected]

甲方：___________________________
乙方：___________________________

為確保工程質量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任、權利和義務，按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規之規定，結合工程具體情況，經甲乙雙方協商一致，同意訂立本合同並嚴格遵守履行。

1．合同文件適用的法律、法規和標准、規范
1．1適用的法律、法規：本合同文件適用國家有關法律和行政法規，其沒有做出規定的，應遵守地方法規及地方有關部門的規章規定。
1．2適用的標准、規范：本合同適用國家有關標准、規范；國家標准、規范中沒有的，適用有關行業標准、規范；以上均沒有的，適用工程所在地的有關標准、規范。

2．合同文件組成及解釋順序
2．1合同條款及合同附件
2．2補充合同（協議）書
2．3中標通知書、投標書及其附件
2．4標准、規范及有關技術文件
2．5有關設計修改、設計變更、材料代用、技術核定等書面文件
2．6施工圖紙及設計要求
2．7形象進度造價計算書、施工圖預算書、工程結算書、工程款撥付審定表及確認單
2．8有關會議紀要
2．9甲方簽發的包括但不僅限於工期、進度、計劃、質量、安全、施工、技術、物資、驗收、現場管理、保修等方面的指令、通知、通報等。

3．資質驗證：乙方資質情況（詳細填寫）
3．1資質證書號碼：_____________________________________________
3．2資質許可范圍：_____________________________________________
3．3發證機關：_________________________________________________
3．4復審有效期：_______________________________________________
3．5甲方查驗原件的人員及時間：_________________________________
3．6若由乙方法定代表人的代理人與甲方簽訂本合同時，必須出具簽訂本合同的法人委託書。委託單位名稱必須與資質證書、營業執照名稱相一致。委託人必須是其單位的法定代表人。每份合同均須附有「由代理人簽訂本合同的法人委託書」復印件。
3．7應加上乙方單位詳細地址、郵編和電話。

4．工程概況
4．1工程名稱：_____________________________________________________
4．2工程類別：乙方施工的項目屬於類工程，但乙方的取費與此無關，乙方工程結算按本合同有關計價約定辦理。（不需要）
4．3工程地址：_____________________________________________________
4．4工程規模：建築面積：__________________平方米；層數：_________層
4．5設計生產能力：_________________________________________________

5．工程范圍：乙方施工的分部分項工程如下：____________________________

6．承包方式：勞務作業施工承包

7．工程期限
7．1合同開工日期：_________年_________月_________日
7．2合同工期：乙方施工的全部工程應於開工之日起_______個日歷天（含所有節假日在內）完成，完工日期為______年______月______日。本合同工程設立以下階段控制點：
7．2．1於_______年_______月_______日之前，完成_______________________
7．2．2於_______年_______月_______日之前，完成_______________________
7．2．3於_______年_______月_______日之前，完成_______________________
7．2．4於_______年_______月_______日之前，完成_______________________
7．3實際完工日期：乙方完成全部工程等所有合約項目，以書面通知甲方後，由甲方組織檢查驗收所確認的完工之日即為實際完工日期。
7．4竣工日期：與甲方承建的總體工程竣工驗收合格日期相同。

8．延期開工：乙方不能按本合同約定開工日期開工的，應不遲於本合同開工日期前7天，向甲方代表提出延期開工理由和補救措施的書面報告，甲方代表收到報告後48小時內給予答復，不同意延期開工的，工期不予順延，同意延期開工的，工期相應順延。

9．工期延誤：對下列情況，經甲方代表確認後，可順延合同工期：
9．1因甲方原因使乙方不能按本合同約定日期開工且乙方已提前7天通知甲方者。
9．2重大設計變更（擴大規模、改變結構、提高標准）且非乙方原因所致者。
9．3甲方變更計劃且非乙方原因所致，並對乙方工期有實質性影響，乙方停工72小時以上的時間段。
9．4施工中，圖紙間斷供應，造成乙方停工72小時以上的時間段。
9．5因甲供物資供應原因且非乙方錯報、遲報、漏報物資需用計劃所致者。
9．6在國家規定的工作時間中，現場連續停水或停電超過48小時且當天無法調整造成乙方停工者。因業主原因應明確，以上原因應有書面的文件資料。
非以上原因不能按期完成或推遲階段控制點的，甲方對乙方以推遲每天按工程結算總造價的0.05％累計罰款，乙方還應承擔甲方與此有關的一切經濟損失及各級罰款。

10．質量等級
乙方必須按施工圖紙、設計要求和有關操作規程、技術規程、技術規范、施工規范、驗收規程、施工及驗收規范進行施工；嚴格按照有關工程質量標准、工程質量控制標准、工程評定標准、工程質量檢驗評定統一標准、施工質量驗收統一標准、工程質量檢驗評定標准進行檢驗評定；工程質量必須達到有關標準的合格等級，按分項工程評定的合格率100％；工程一次交驗合格率必須達到100％；本建設項目為業主與甲方約定的創（杯、獎）項目，乙方必須確保其施工的工程實體和質量保證資料等均不影響該項目標評定。（質量標准應明確）

11．合同價款
11．1合同造價暫定為人民幣___________元（大寫_________________元），實際以甲方最終審定乙方工程結算書的審定值為准。（應採用多種形式，如：固定總價、綜合單價等）
11．2簽約後，按照本合同約定的計價標准執行，無論任何價格上漲或其他任何原因，雙方均不做任何調整。

12．圖紙和技術資料
12．1圖紙：甲方在_______年_______月_______日之前，向乙方提供與本合同工程范圍有關的施工圖一式一套（應有兩套，其中一套為竣工資料用），或按以下期限分期提供一式一套：_______年_______月_______日之前提供圖紙；
12．2資料：設計已有的有關院標（標准圖）一式一套（國標、省標由乙方自行解決）。

13．甲方駐工地代表：姓名______________；身份證號碼___________________________

14．乙方駐工地代表：姓名______________；身份證號碼___________________________

15．甲方工作
15．1組建與建設工程相適應的項目管理班子，全面履行甲方同業主簽訂的建設工程施工合同。統一對業主、設計、監理等單位和當地有關部門進行工作對接；統籌安排交工資料整理工作；統一向業主單位辦理建設項目竣工驗收、竣工結算及財務結算。
15．2組織圖紙會審和工程技術交底，負責編制總體工程施工組織設計；組織編制施工計劃、物資需用量計劃；統一制定各項管理指標。
15．3組織編制施工准備計劃，協調解決施工用水、用電及現場道路，統籌規劃現場平面布置（乙方的生產、生活臨設費用及水電費由乙方承擔）。應根據項目特點而定。
15．4負責辦理工程開、竣工報告；負責組織隱蔽工程驗收、中間驗收及建設項目竣工驗收；對乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及時組織檢查和完工認定。
15．5建立統一的質量監控機制，貫徹執行國家、行業、地區有關規范、標准和業主的質量要求。
15．6統一向業主辦理以下事宜：
15．6．1必要的施工場地的工程地質和地下管線資料的簽收、簽發；
15．6．2書面及現場交驗水準點和坐標控制點；
15．6．3施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等申請批准手續；
15．6．4施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物（包括文物保護建築）、古樹名木等保護工作的協調與處理。

16．乙方工作
16．1服從甲方的統一管理，按甲方ci達標和現場標准化管理要求，自費統一著裝和布置現場；按照甲方施工平面規劃及要求堆放材料和機具，搞好現場文明施工管理，保持施工現場井然有序和施工場地整潔衛生。按施工需要提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄並負責安全保衛。
16．2在施工的全過程中，乙方必須按甲方要求和工程需要組織具有相應資格證件的熟練工人和性能良好的施工機具及檢驗合格的材料投入施工，確保實現本合同工期目標及質量、安全、文明施工等各項管理指標。
16．3嚴格按照設計圖紙，施工驗收規范及有關技術要求進行施工，確保工程質量達到約定的等級。在施工過程中，及時按照有關標准和規范進行自檢，及時做好施工日誌和交工資料所需的各種原始記錄。以上資料均必須分類建檔，保證完整齊全，符合交工資料要求。
16．4遵守有關部門對施工場地、交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等管理規定。做好施工場地周圍建築物、構築物（含文物保護建築）、古樹名木等樹木、地下管線和工地附近之交通、電力、通訊、給水、排水、供熱、燃氣、石油設施等保護工作。如有損壞、破壞時，由乙方承擔一切經濟損失及各級罰款。
16．5做好已完工程、在施工工程和工程物資的保護保管工作和施工安全保衛工作。乙方所有已完工程，已到位或已安裝的設備、儀器、儀表；在施工已投用的工程材料，已進入工地或在乙方倉儲區域的工程物資等，在建設項目竣工驗收之前，均由乙方承擔全部保護、保管責任，倘有丟失、損壞、變質，均由乙方負責補足、修復並承擔相應費用和由此而發生的一切經濟損失。乙方在施工中，應做好成品保護工作，因乙方施工造成任何施工單位的已完工程或在施工工程或工程物資損壞的，均由乙方承擔由此而發生的一切經濟損失。
16．6按照本合同和項目部的規定，及時向甲方提交施工准備計劃、進退場人員名冊、進退場機具設備清單、月度施工作業計劃、季月物資需用計劃、月度形象進度造價計算書及施工統計報表、隱蔽工程驗收申請、工程事故報告、分部工程完工報告、乙方全部工程完工報告、施工圖預算書和工程結算書。
16．7乙方必須以法定貨幣形式按時足額支付其員工工資，不得以任何名目或借口拖欠和剋扣。凡乙方拖欠或剋扣其員工工資的，一律由乙方承擔全部責任和一切後果及一切經濟損失。
16．8根據工程和甲方的需要，按甲方要求參與試車、保運。
16．9按業主合同需由乙方承擔的其他工作。

17．進度計劃
乙方於每月21日，向甲方編報月度（本月21日至次月20日）施工進度計劃。必須按照工期要求及甲方批準的進度計劃組織施工，隨時接受甲方代表的協調、檢查、監督。

18．質量與檢驗
18．1質量責任：
18．1．1乙方必須設立施工現場質量管理部門並配備熟悉工程質量檢查、檢驗、評定、驗收業務的質檢人員，工程總造價大於_________元的，須配備1名持證上崗的專職質檢人員，工程總造價不大於_________元的，可配備1名專職或兼職的質檢人員。因乙方未設立現場質管部門或未按本合同要求配備質檢人員的，甲方均按空缺每天以_________元累計處罰乙方，直至設立、配備完畢為止。
18．1．2乙方發生質量事故的，由乙方承擔一切責任和甲方、乙方、業主等各方一切經濟損失及各級罰款。此外，甲方對乙方另行處罰如下____________________________________________________________。
18．1．3乙方施工的工程，質量等級未完全符合本合同約定的，由乙方自費整改並承擔甲方及業主方的一切經濟損失及各級罰款。此外，甲方對乙方另行合成處罰如下：___________________________________
18．1．4違反工程建設強制性標准要求，存在明顯質量通病或觀感質量差而影響交工驗收需返工修理的，甲方按每項次以工程結算總造價的5‰累計處罰乙方並由乙方承擔返工、修理費用和承擔由此而造成的甲方、乙方、業主等各方的一切經濟損失。
18．2檢查和返工
18．2．1乙方應隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
18．2．2對乙方工程質量達不到約定標準的部分，甲方有權要求乙方拆除和重新施工，乙方應按甲方要求進行拆除和重新施工，直至符合約定的標准，由此而發生的費用由乙方承擔，工期不予順延。
18．3隱蔽工程驗收：未經甲方代表批准，乙方所施工的任何隱蔽工程均不能實施覆蓋，當乙方施工的隱蔽工程已自檢合格具備驗收條件時，乙方必須於當日書面通知甲方代表，通知包括隱蔽的內容、地點、申請驗收的時間，由甲方組織有關人員對該部分工程進行檢驗，檢驗合格後，再報請業主、監理進行隱蔽驗收。
18．4重新檢驗：無論甲方、業主、監理等是否進行驗收，當其任何一方認為已經隱蔽的工程需要剝離或開孔重新檢驗時，均由甲方向乙方發出書面通知，乙方必須按甲方的要求進行剝離或開孔，並在檢驗後重新覆蓋或修復，若乙方原隱蔽的工程質量合格的，則乙方剝離或開孔及發生的重新隱蔽費用由甲方承擔。剝離或開孔後查明不符合質量要求的，乙方承擔發生的全部費用和甲方的一切經濟損失。
18．5中間驗收
18．5．1中間驗收的內容包括：
a．分項工程質量驗收記錄對應的部位；
b．交工資料有關的試驗記錄對應的試驗對象；
18．5．2中間驗收程序：乙方自檢合格，達到驗收條件時，乙方必須於當日書面通知甲方代表，由甲方組織或報請業主、監理進行檢驗。

19．安全及文明施工
19．1本工程式控制制指標
19．1．1杜絕重傷、死亡事故，輕傷負傷率小於1.5‰；
19．1．2杜絕重大機械事故；
19．1．3杜絕急性職業中毒，嚴重環境污染，特大輻射事故；
19．1．4杜絕火災事故；
19．1．5控制雜訊、粉塵、渣土對環境的污染，做到施工不擾民；
19．1．6達到級文明工地評定標准，不影響甲方級文明工地評定。
19．2安全責任
19．2．1乙方必須遵守《中華人民共和國安全生產法》，認真貫徹執行中華人民共和國國務院令393號《建設工程安全生產管理條例》，按照國家和有關行業的規程、規范、規則、要求、方法及中華人民共和國國家標准《建築施工安全檢查標准》jgj59-99和甲方安全生產管理制度等實施安全生產管理，確保安全施工。乙方應辦理其自身范圍內的施工人員的意外保險。
19．2．2乙方必須設立施工現場安全管理部門並配備熟悉安全施工管理業務、經過安全管理培訓的安全管理人員（安全員），施工人數50人以上的，配備1名持證上崗的專職安全員；不超過50人的，配備1名專職或兼職安全員。因乙方未設立安全管理部門或未按本合同要求配備安全員的，甲方對乙方均按空缺每天以300元累計罰款，直至設立、配備完畢為止。
19．2．3因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防護不規范等而造成安全事故的，由乙方承擔全部責任和甲方、乙方、任何第三方的一切經濟損失及各種罰款。此外，甲方對乙方另行處罰如下：
a．死亡1人罰款_________元，重傷1人罰款_________元，超過1人次的部分加倍處罰。
b．發生重大機械事故的，每台次罰款_________元。
c．發生急性職業中毒或嚴重環境污染或特大輻射事故的，每次罰款_________元。
d．發生火災事故的，每次罰款_________元。
19．2．4按國務院令393號《建設工程安全生產管理條例》考核，乙方發生第六十一條、六十二條、六十四條、六十五條、六十六條情況者，乙方除承擔甲方的各種損失（包括遭受的罰款）之外，甲方對乙方另行處以每次_________元的罰款。
19．2．5乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密閉防震車間、易燃易爆地段及臨街交通要道附近施工時，於施工開始之前應向甲方提出安全防護措施並由甲方審定及送交業主、監理批准後執行。
19．2．6實施爆破作業，在放射、毒害性環境中工作（含儲存、運輸、使用）及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，乙方應在施工前14天以書面形式通知甲方並提出相應的安全防護措施並由甲方認定及送交業主、監理批准後執行。
19．2．7乙方發生十七（一）之中事故的，應立即向甲方報告，並由甲方按有關規定上報政府有關部門並通知業主，同時按政府有關部門的要求進行處理。
19．3文明施工責任
19．3．1乙方須嚴格遵守建設行政主管部門及當地其他有關部門關於文明施工的各項規定，做到文明施工。因乙方原因影響甲方級文明工地評定的，甲方對乙方按工程結算總造價的2％進行處罰並由乙方承擔甲方的一切經濟損失及各級罰款。
19．3．2乙方未能保持工地環境整潔的，甲方有權僱工清理，其所發生的費用概由乙方承擔。

20．緊急補救
無論在工程施工期間或在保修期內，如果在工程的任何部分發生事故或故障或其他事件，甲方代表認為必須進行緊急補救或修理，而乙方無能力或不及時進行補救或修理時，甲方有權僱傭其他人員從事該項工作。若此項工作屬乙方責任或乙方工作范圍的，則全部責任和發生的一切費用均由乙方承擔。
21．物資供應
21．1物資供應分工
21．1．1以下物資均由甲方供應
a．永久性工程安裝的設備、儀器、儀表；
b．安裝工程預算定額（估價表）中未計價而應進入預算造價的主材；
c．土建、裝飾工程的鋼材、木材、水泥、預制構件、鋁型材、幕牆玻璃、高級衛生潔具、裝飾燈具。
21．1．2其他材料采供分工：
a．甲方：_____________________________________________
b．乙方：_____________________________________________
21．2雙方供應的物資均須具有合格證，鋼材水泥須有質保書。合格證、質保書、其他出廠檢測資料和裝箱清單、樣本、說明書等所有資料須及時分類建檔，保證做到完整齊全。
21．3乙方采供的材料與設計或有關標准、規范要求不符時，乙方應按甲方要求的時間運出施工場地，重新采購符合設計及有關標准、規范要求的產品，由此延誤的工期不予順延，且費用由乙方自理。
21．4乙方於每月21日，向甲方編報月度（本月20日至次月20日）甲供物資需用計劃，每季度初前10天向甲方編報季度甲供物資需用計劃。若未能按時編報的，由乙方承擔甲方由此而發生的一切經濟損失。
21．5物資費用
21．5．1永久性工程安裝的設備、儀表、儀器，乙方只辦領用手續，（不進入工程造價）。如發生遺失、損壞時，乙方必須照價賠償並承擔一切責任和一切經濟損失及各種罰款。
21．5．2乙方辦理材料調撥及設備（儀器、儀表）領用手續後的裝、運、卸、保管、看護及必要的倉儲設施均由乙方負責並承擔費用。
21．5．3所有甲供材料甲方一律按市場價向乙方劃價轉帳，乙方亦按此價格列入工程結算。對乙方超過工程結算材料分析耗用量的材料，甲方則按市場價加價20％，在工程結算時予以扣除且對乙方的剩餘物資，甲方不予辦理退庫。
21．6材料員和領用手續
21．6．1乙方必須在施工現場設立專職材料員，同時，該材料員必須向甲方遞交經乙方法定代表人（或與本合同相符的乙方委託代理人）確認的任命信函原件一份，並遞交附有姓名的樣章印模一份。材料員自開工至完工期間不得更換，確因可以得到甲方認可同意的原因而必須更換時，乙方要向甲方遞交正式的任免函原件，且還要重復以上手續。
21．6．2乙方材料員向甲方領用設備、材料時，必須簽辦調撥單（或領用手續），調撥單（或領用手續）的簽字欄內，必須既有本人的簽字，又要蓋有經備案核準的本人印模。
21．6．3材料員必須於每月20日（上月20日起本月19日止）編報月耗匯總報表，編報完畢後與甲方材料人員核對，核對無誤後，辦理簽辦手續。

22．施工機具等提供和非永久性工程物資等供應
甲方按21．1分工規定供應工程物資，除此之外的乙方施工、行政、後勤、生活等所需的機械、設備、儀器儀表、工具用具、器材、設施、物資等均由乙方自行自費提供（解決），其包括但不僅限於以下內容：
22．1國家、行業頒發的有關施工機械台班費用定額中的各種施工機械和有關施工儀器儀表台班費用定額中的各種施工儀器儀表。乙方欲使用甲方在現場已有的施工機械或儀器儀表時，必須徵得甲方代表同意並於雙方簽訂租賃協議後方可使用，若發生丟失、損壞時，則須按市場價照價賠償。
22．2行政、後勤、生活用車輛和上下班交通工具等。
22．3生產、生活臨時設施，若乙方欲使用甲方已建有的臨時設施時，必須徵得甲方代表同意並於雙方達成有償使用協議後，乙方方可使用。
22．4辦公、空調、冷凍、家電等設備和桌、椅、櫃、傢具、床具、櫥具、灶具、餐具、電話機、傳真機等辦公及營房設施及生產、生活臨時用電所需配電箱、電線電纜、開關、插座、燈具等設施。
22．5文具、紙張、帳表等辦公用品和衛生、消防、安保等器材。
22．6安全防護及勞動保護用品，諸如：安全網、安全帶、安全帽、安全皮鞋、防毒面具、焊接眼面防護罩、射線防護服、射線人員報警器、絕緣（靴、鞋、手套）、電焊手套、膠（靴、手套、圍裙）、護腳、口罩、勞動防護（服、手套、眼鏡）、工作服、工作帽、雨衣等及其他安全防護及勞動保護用品等。
22．7各專業建設工程的作業隊、班組及任何工種人員施工所需的、不屬於固定資產的工具、用具、，諸如：導鏈、絞磨、三角架、龍門架、滑輪、索具、地錨、卡環、鋼絲繩及卡扣、千斤頂、電錘、沖擊鑽、射釘槍、拉鉚槍、手提砂輪機、手動試壓泵、吸塵器、電氣焊工具、氧氣及乙炔氣等氣瓶連表、工作台、壓力鉗、高凳、作業梯、手推車、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。
22．8行政、後勤、生活及臨時設施工程所需的任何物資。
22．9各種周轉、攤銷、手段性材料，諸如：腳手架材料、模板、跳板、道木、鋼平台、胎具、夾具、吊耳、楔子、加固件、油罐充氣頂升裝置

『肆』 求建築工程保險的案例分析

案例1某工程合同規定2007.10.30竣工，在實際施工過程中，先後因下列原因導致關鍵線路中的工程延誤93天．
（1)2007.5.10-5.19日，因設計變更等候圖紙停工10天
（2）2007.5.15-5.25日，因正常陰雨氣候影響施工質量，監理工程師下令停工11天
（3）2007.5.20-7.20日，因承包商設備故障而停工61天
（4）2007.7.15-7.25日．發生了合同規定的不可抗力事件而停工11天．
問題：1）承包商應要求工期延長索賠多少天？為什麼？
2）監理工程師應批准承包商展延工期多少天？為什麼？
3）如果業主仍要求承包商在原定的工期內竣工，監理工程師應如何處理？

答案
因設計變更等候圖紙停工10天
監理工程師下令停工11天
不可抗力事件停工11天 總計32天
以上32天可在工期中順延，在合同約定中，這屬於甲方（業主）的責任范圍；而承包商（乙方）由於自己設備故障而停工的61天，屬於乙方責任范圍，無工期順延理由。
合同規定2007.10.30竣工，承包商只能在此日期順延32天交工，否則，即為違約，應按合同約定中的處罰條款執行。
案例 2
徐某於２００２年１月８日與Ａ房地產公司簽訂了一份購房認購書。雙方約定，徐某購買Ａ房地產公司房屋一套，房價款為２３．７萬元，同時，雙方在認購條件一款中作出約定：「認購方在簽訂認購書時交納認購定金３萬元，於２００２年１月２１日至１月３０日期間，攜認購書及其他相關文件到銷售中心與賣方簽約。如認購方未在認購期限內，與賣方就認購物業一事簽訂商品房預售合同及其他相關文件，則賣方有權解除本認購書的履行，並將認購方已購物業另行處理，且認購方已交定金將不予退還。」後

徐某得知開發商沒有預售許可證後，又提出待開發商取得預售許可證後再簽訂預售合同並付首付款，被開發商拒絕。這種情況下，徐某將Ａ房產公司訴至法院，要求雙倍返還定金６萬元。

一審法院審理時認為，本案爭議焦點有三個：認購書是否有效；３萬元的性質；原告事先是否知道被告沒有預售許可證。一審法院經審理認為，商品房預售必須具有預售許可證，而Ａ房地產公司未取得預售許可證，違反了法律的強制性規定，認定認購書無效。認購書被確定無效後，定金即失去擔保效力，判決被告返還徐某定金３萬元，駁回徐某要求雙倍返還定金的訴訟請求。

徐某不服一審判決，向中級人民法院提起上訴，。二審法院經審理認為，雙方當事人簽訂的認購書約定了定金條款，符合以交付定金作為訂立主合同擔保的法律特徵，應視為有效。該認購書中約定的立約定金的生效是獨立的，在主合同之前就已成立。徐某已按認購書的規定交納了定金，故該認購書的效力自其交付定金後即已存在，且對雙方均有約束力。在執行認購書的過程中徐某並無違約行為，導致雙方不能簽訂主合同系因Ａ公司未取得商品房預售許可證，無權預售商品房。該責任應全部由Ａ公司承擔。據此，判決Ａ公司雙倍返還徐某的定金６萬元。

案例點評

簽訂預售商品房之前簽訂的認購書或訂購單，其性質有兩種：一是預約合同，即約定將來簽訂正式的商品房買賣或預售合同；二是如果認購書或訂購單具備商品房買賣合同的主要內容，並且出賣方已經按約定收取購房款的，則認購書、訂購書屬商品房買賣合同。認購書或訂購單中約定認購金或定金，雙方並無約定如未能簽訂合同，要求雙倍返還或不退定金等約定的，則認購金或定金只具有預付款的性質。如雙方未達成商品房買賣協議，定金或認購金應退還。《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條規定，「出賣人通過認購、訂購、預訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣合同擔保的，如果因當事人一方原因未能訂立商品房買賣合同，應當按照法律關於定金的規定處理；因不可歸責於當事人雙方的事由，導致商品房買賣合同未能訂立的，出賣人應當將定金返還買受人」。本案中，徐某和Ａ房產公司未簽訂商品房買賣合同的原因是Ａ公司未取得預售許可證。因此，基於一方的原因未能訂立商品房買賣合同，應按定金罰則處理，二審法院的判決是正確的。

『伍』 關於建築工程變更索賠的規定的困惑！！！

發生設計變更時以設計變更為准，其他比如現場增加工程，其他索賠按其他索賠事件處理吧

『陸』 我想找一些關於建築工程設計變更的案例

這個很多的 有些是因為場地和設計相沖突而不得不變更

『柒』 建築工程索賠成功案例

看看下面這個網址的案例吧。
http://www.66law.cn/channel/goodcase/2007-07-12/2905.aspx

『捌』 建築工程合同糾紛案例分析

這是一個典型的因業主直接發包工程導致工程延期和質量問題的案例。本案的事實是清楚的，爭議焦點在於B單位是否負有總承包管理責任。
已經明確的事實：
1、業主直接發包玻璃幕牆工程並與C公司簽訂施工合同；
2、B公司收取了總包管理費；
3、C公司未能履行合同導致工程延期和質量問題。
對於焦點問題即B單位是否負有總承包責任的判定：
1、BC公司之間沒有合同關系，且總包管理費由A單位支付，從這一點事實可以認定C單位不對B單位負有合同責任，而是直接對A單位負責；
2、AC單位玻璃幕牆工程施工合同約定了B單位履行施工配合義務，這一點並不合法，因為合同雙方非經同意無權設定第三方權利義務；
3、如B單位按照AC單位的施工合同約定收取了總包管理費，應認定其已經認可並同意AC單位為其設定的權利義務，從而以事實履行構成三方之間的特殊合同關系；
4、值得注意的是，AC單位的施工合同設定B單位義務為：履行對玻璃幕牆專業工程項目的施工配合義務，而是「施工配合義務」與總包管理義務是兩個不完全一致的概念，前者只負責配合施工工作，後者不僅要配合施工還要負責總承包管理，更要承擔總承包責任；
5、AC單位設定A單位支付和B單位收取的是「總包管理費」，與AC設定並經B單位同意認可的對應義務「施工配合義務」相對應，兩者的表述出現差異，應認定「總包管理費」是費用，而「施工配合義務」是B單位的合同權利義務和責任。
綜上，如非因B單位履行「施工配合義務」過錯，B單位不承擔總承包管理責任，因該責任於B單位同意認可的AC單位有關其義務的條款沒有設定。因此，應當裁決如下：
1、裁定C單位承擔工期延誤所造成的實際損失和預期利潤，駁回對B單位的該項訴訟請求；
2、裁定由C單位承擔質量返修義務，駁回對B單位的該項訴訟請求；
3、裁定由C單位承擔本案訴訟費和財產保全費用，駁回對B單位的該項訴訟請求。
需要注意的是，由於C單位作為業主直接發包的施工人工程延期和質量問題，B單位可以就此向A單位提起施工索賠，索賠內容包括：
1、要求其順延施工工期；
2、要求其承擔工期延誤造成的各項經濟損失；
3、要求其責令C單位返工，以符合工程施工和設計標准；
4、保留進一步索賠的權利。
特別提醒：如果B單位收取「總包管理費」的收據上寫明的也是總包管理費，再加上A單位很容易找到B單位工作中的所謂「總包管理活動」，那就另當別論了。