導航:首頁 > 建築設計 > 因甲方設計變更導致已完工程

因甲方設計變更導致已完工程

發布時間:2021-08-17 14:28:32

① 因甲方對工程提出設計變更造成停工!二,對合同及設計圖紙招標以外的部分進行二次裝修佔用施工剛管

設計變更在施工過程中經常出現,你說的太籠統,你想對什麼進行索賠

② 簽過合同後,因為甲方故意拖延、多次更改設計方案,致使乙方工作不能

首先應該看下合同中 關於甲方拖延、變更方案的賠償條款,如果有那搜集證據起訴一般都會主動, 但這跟撤銷合同沒關系,撤銷合同一般是 存在欺詐、顯失公平、重大誤解、乘人之危、脅迫等情況才可以撤銷,你們這屬於履行合同中單方違約,應該先提出索賠,不同意就申請仲裁或者起訴 看你合同裡面怎麼寫了。

③ 合同簽訂以後,設計變更之後可否繼續由原中標單位承包,是否需要重新招標

1,可以變更。
2,原已存在有效的合同關系合同變更是在原合同的基礎上,通過當事人雙方的協商或者法律的規定改變原合同關系的內容。就是原合同是有效合同。
3,建設工程合同是一種特殊的承攬合同,承包人應按照發包人的要求進行工程建設。我國《合同法》第258條規定:"定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失〕"依此規定,作為承攬合同的一方當事人的定作人有權變更承攬工作要求,只是應承擔承攬人損失而已。我國《合同法》未對建設工程合同的設計變更作明確的規定,但是依《合同法》第287條關於"本章沒有規定的,適用承攬合同的有關規定"的規定,發包人應有權單方變更工程設計,但要賠償承包人相應的經濟損失。
4,國務院頒布的《建設一工程勘察設計管理條例》第28條規定,建設單位、施工單位、監理單位不得修改建設工程勘察設計文件;確需修改建設工程勘察、設計文件的,應當由原建設工程勘察、設計單位修改。經原建設工程勘察、設計單位書面同意,建設單位也可以委託具有相應資質的工程勘察、設計單位修改。修改單位對修改的勘察、設計文件承擔相應責任。施工單位、監理單位發現建設工程勘察設計文件不符合建設強制性標准、合同約定的質量要求的,應當報告建設單位,建設單位有權要求建設工程勘察、設計單位對建設工程勘察、設計文件進行補充、修改。建設工程勘察、設計文件內容需要作重大修改的,建設單位應報原審批機關批准。此條規定得很明確,作為發包人的建設單位在"確需"的條件下,是有權變更工程設計的,只是這種變更必須遵循法律規定的程序進行
5,超過原總造價的30%費用,只要增加工程造價就可以了,"輔道"工程如不屬於整體招標內容,可以另行招標。

④ 咨詢招標師:招標結束後,甲方在施工中發現由於設計失誤,導致招標控制價超高,如何做能避免損失

這個問題招標師不懂,要造價師才明白
設計失誤可以通過設計變更修正哈

⑤ 因設計圖紙重大變更減少工程造價,能否要求對工程合同變更

一、因設計圖紙變更導致工程造價的減少,應在工程竣工結算時做出簽證不能要求合同變更。
二、根據《建設工程施工合同(示範文本)》(GF-2013-0201)通用條款第10點對變更的規定;
10. 變更
10.1變更的范圍
除專用合同條款另有約定外,合同履行過程中發生以下情形的,應按照本條約定進行變更:
(1)增加或減少合同中任何工作,或追加額外的工作;
(2)取消合同中任何工作,但轉由他人實施的工作除外;
(3)改變合同中任何工作的質量標准或其他特性;
(4)改變工程的基線、標高、位置和尺寸;
(5)改變工程的時間安排或實施順序。
10.2變更權
發包人和監理人均可以提出變更。變更指示均通過監理人發出,監理人發出變更指示前應徵得發包人同意。承包人收到經發包人簽認的變更指示後,方可實施變更。未經許可,承包人不得擅自對工程的任何部分進行變更。
涉及設計變更的,應由設計人提供變更後的圖紙和說明。如變更超過原設計標准或批準的建設規模時,發包人應及時辦理規劃、設計變更等審批手續。
10.3變更程序
10.3.1 發包人提出變更
發包人提出變更的,應通過監理人向承包人發出變更指示,變更指示應說明計劃變更的工程范圍和變更的內容。
10.3.2 監理人提出變更建議
監理人提出變更建議的,需要向發包人以書面形式提出變更計劃,說明計劃變更工程范圍和變更的內容、理由,以及實施該變更對合同價格和工期的影響。發包人同意變更的,由監理人向承包人發出變更指示。發包人不同意變更的,監理人無權擅自發出變更指示。
10.3.3 變更執行
承包人收到監理人下達的變更指示後,認為不能執行,應立即提出不能執行該變更指示的理由。承包人認為可以執行變更的,應當書面說明實施該變更指示對合同價格和工期的影響,且合同當事人應當按照第10.4款〔變更估價〕約定確定變更估價。
10.4變更估價
10.4.1 變更估價原則
除專用合同條款另有約定外,變更估價按照本款約定處理:
(1)已標價工程量清單或預算書有相同項目的,按照相同項目單價認定;
(2)已標價工程量清單或預算書中無相同項目,但有類似項目的,參照類似項目的單價認定;
(3)變更導致實際完成的變更工程量與已標價工程量清單或預算書中列明的該項目工程量的變化幅度超過15%的,或已標價工程量清單或預算書中無相同項目及類似項目單價的,按照合理的成本與利潤構成的原則,由合同當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定變更工作的單價。
10.4.2 變更估價程序
承包人應在收到變更指示後14天內,向監理人提交變更估價申請。監理人應在收到承包人提交的變更估價申請後7天內審查完畢並報送發包人,監理人對變更估價申請有異議,通知承包人修改後重新提交。發包人應在承包人提交變更估價申請後14天內審批完畢。發包人逾期未完成審批或未提出異議的,視為認可承包人提交的變更估價申請。
因變更引起的價格調整應計入最近一期的進度款中支付。
10.5承包人的合理化建議
承包人提出合理化建議的,應向監理人提交合理化建議說明,說明建議的內容和理由,以及實施該建議對合同價格和工期的影響。
除專用合同條款另有約定外,監理人應在收到承包人提交的合理化建議後7天內審查完畢並報送發包人,發現其中存在技術上的缺陷,應通知承包人修改。發包人應在收到監理人報送的合理化建議後7天內審批完畢。合理化建議經發包人批準的,監理人應及時發出變更指示,由此引起的合同價格調整按照第10.4款〔變更估價〕約定執行。發包人不同意變更的,監理人應書面通知承包人。
合理化建議降低了合同價格或者提高了工程經濟效益的,發包人可對承包人給予獎勵,獎勵的方法和金額在專用合同條款中約定。
10.6變更引起的工期調整
因變更引起工期變化的,合同當事人均可要求調整合同工期,由合同當事人按照第4.4款〔商定或確定〕並參考工程所在地的工期定額標准確定增減工期天數。
10.7暫估價
暫估價專業分包工程、服務、材料和工程設備的明細由合同當事人在專用合同條款中約定。
10.7.1依法必須招標的暫估價項目
對於依法必須招標的暫估價項目,採取以下第1種方式確定。合同當事人也可以在專用合同條款中選擇其他招標方式。
第1種方式:對於依法必須招標的暫估價項目,由承包人招標,對該暫估價項目的確認和批准按照以下約定執行:
(1)承包人應當根據施工進度計劃,在招標工作啟動前14天將招標方案通過監理人報送發包人審查,發包人應當在收到承包人報送的招標方案後7天內批准或提出修改意見。承包人應當按照經過發包人批準的招標方案開展招標工作;
(2)承包人應當根據施工進度計劃,提前14天將招標文件通過監理人報送發包人審批,發包人應當在收到承包人報送的相關文件後7天內完成審批或提出修改意見;發包人有權確定招標控制價並按照法律規定參加評標;
(3)承包人與供應商、分包人在簽訂暫估價合同前,應當提前7天將確定的中標候選供應商或中標候選分包人的資料報送發包人,發包人應在收到資料後3天內與承包人共同確定中標人;承包人應當在簽訂合同後7天內,將暫估價合同副本報送發包人留存。
第2種方式:對於依法必須招標的暫估價項目,由發包人和承包人共同招標確定暫估價供應商或分包人的,承包人應按照施工進度計劃,在招標工作啟動前14天通知發包人,並提交暫估價招標方案和工作分工。發包人應在收到後7天內確認。確定中標人後,由發包人、承包人與中標人共同簽訂暫估價合同。
10.7.2不屬於依法必須招標的暫估價項目
除專用合同條款另有約定外,對於不屬於依法必須招標的暫估價項目,採取以下第1種方式確定:
第1種方式:對於不屬於依法必須招標的暫估價項目,按本項約定確認和批准:
(1)承包人應根據施工進度計劃,在簽訂暫估價項目的采購合同、分包合同前28天向監理人提出書面申請。監理人應當在收到申請後3天內報送發包人,發包人應當在收到申請後14天內給予批准或提出修改意見,發包人逾期未予批准或提出修改意見的,視為該書面申請已獲得同意;
(2)發包人認為承包人確定的供應商、分包人無法滿足工程質量或合同要求的,發包人可以要求承包人重新確定暫估價項目的供應商、分包人;
(3)承包人應當在簽訂暫估價合同後7天內,將暫估價合同副本報送發包人留存。
第2種方式:承包人按照第10.7.1項〔依法必須招標的暫估價項目〕約定的第1種方式確定暫估價項目。
第3種方式:承包人直接實施的暫估價項目
承包人具備實施暫估價項目的資格和條件的,經發包人和承包人協商一致後,可由承包人自行實施暫估價項目,合同當事人可以在專用合同條款約定具體事項。
10.7.3 因發包人原因導致暫估價合同訂立和履行遲延的,由此增加的費用和(或)延誤的工期由發包人承擔,並支付承包人合理的利潤。因承包人原因導致暫估價合同訂立和履行遲延的,由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。
10.8暫列金額
暫列金額應按照發包人的要求使用,發包人的要求應通過監理人發出。合同當事人可以在專用合同條款中協商確定有關事項。
10.9計日工
需要採用計日工方式的,經發包人同意後,由監理人通知承包人以計日工計價方式實施相應的工作,其價款按列入已標價工程量清單或預算書中的計日工計價項目及其單價進行計算;已標價工程量清單或預算書中無相應的計日工單價的,按照合理的成本與利潤構成的原則,由合同當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定計日工的單價。
採用計日工計價的任何一項工作,承包人應在該項工作實施過程中,每天提交以下報表和有關憑證報送監理人審查:
(1)工作名稱、內容和數量;
(2)投入該工作的所有人員的姓名、專業、工種、級別和耗用工時;
(3)投入該工作的材料類別和數量;
(4)投入該工作的施工設備型號、台數和耗用台時;
(5)其他有關資料和憑證。
計日工由承包人匯總後,列入最近一期進度付款申請單,由監理人審查並經發包人批准後列入進度付款。

⑥ 已完工程設計變更索賠

這種情況要把破除和按修改尺寸重新施工增加費用一起計入一個變更,如超過30萬元,需要調整

⑦ 建築因重大設計變更造成的損失應該怎麼要求補償

一、首先弄清楚建築工程中的各個參與主體;
二、如果是設計單位失誤造成的重大設計變更,
施工單位可以要求建設單位賠償損失包括經濟損失和工期損失。而建設單位可以要求設計單位賠償已造成的相關損失。
三、如果是施工單位原因造成的重大設計變更,則施工單位不可以要求賠償;

⑧ 因設計變更,工程量增加引起甲方給予乙方追加工程款如何確定

首先根據設計院圖紙變更單,要求甲乙雙方簽字驗收並同意。
其次做出根據設計院圖紙變更的工程量變化值得表,並附在簽證單後。
最後月底或者規定的簽證時間拿簽證單到甲方追加工程量,根據量追加工程款。

⑨ 消防工程施工合同中(總價包干),由於甲方要求設計變更至工程量減少,結算時減少的部分需要扣除嗎

不管是增加還是減少的工程量,只要有設計院的設計變更通知單,所增加或減少的這部分量,可以納入結算,但是必須要讓甲方出具因甲方原因造成的設計變更,只要補充一份協議,作為你原合同的附件就可以了,希望可以幫到你哦!

與因甲方設計變更導致已完工程相關的資料

熱點內容
蘇州假山景觀設計工程 瀏覽:862
哈爾濱工程造價招聘 瀏覽:937
建築工程土建勞務分包 瀏覽:632
道路監理工程師 瀏覽:476
安徽工程大學機電學院在本校嗎 瀏覽:370
河北工程大學保研率多少 瀏覽:287
有學質量工程師的書嗎 瀏覽:479
康樂縣建築工程公司 瀏覽:569
助理工程師二級 瀏覽:872
注冊安全工程師初級考試時間 瀏覽:901
食品科學與工程專業課題研究 瀏覽:881
工程造價圖紙建模 瀏覽:888
遼寧恆潤建設工程有限公司 瀏覽:93
實行施工總承包的工程項目 瀏覽:737
道路橋梁工程技術興趣愛好 瀏覽:316
密歇根理工大學電氣工程專業 瀏覽:388
廣西交通工程質量監督站 瀏覽:31
四川大學材料科學與工程學院考研參考書目 瀏覽:858
有線電視工程建設管理條例 瀏覽:270
雲南工程監理公司排名 瀏覽:673