『壹』 工程機械零部件賠償
1、首先要弄清楚造成工程停工使其機械擱置的原因(責任)。a、自身原因造成閑置,不能索賠;b、如果是不可抗力原因引起的施工機械閑置不能進行費用索賠;c、對方的責任引起閑置才能索賠。
2、閑置機械又要分是自有機械還是租賃機械,自有機械的窩工索賠: 機械索賠費=折舊費×窩工時間 租賃機械的窩工索賠: 機械索賠費=租金×窩工時間(機械閑置不產生運行成本)。
3、 對於窩工一般情況下不考慮管理費和利潤(合同法第284條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用)。
『貳』 開工程機械出事故壓死人怎麼賠償
根據相關法規,第三者險的保險范圍是「保險機動車在使用過程中發生意外事故,致使第三者遭受人身傷亡或財產的直接損失。」從該約定看,構成第三者險的承保范圍需要同時滿足兩個條件,其一是被保險人或駕駛人在使用保險車輛過程中對第三人造成損失,其二是被保險人或駕駛人對該損失應承擔賠償責任。根據侵權法基本原理,任何危險作業的直接操作者不能構成自身侵權案件的受害人。
『叄』 工程機械誤傷工人賠償協議怎麼寫
工程機械物相工人賠償協議怎麼寫,可以上網?
『肆』 被告扣留工程機械被執行回來了,要求被告賠償工程機械需要什麼手續
如果被告扣機械地執行回來之後,這種成績必須拿著身份證去辦理。
『伍』 工程機械侵權賠償標准
起訴狀的內容包括,標題,民事訴訟狀,後面是原被告雙方身份信息情況,下一項是訴訟請求,根據你們之間的糾紛情況確定訴訟的請求,後面是事實與理由,簡述雙方發生爭議的情況,此致XX人民法院,具狀人簽字,年月日
『陸』 「建築工程施工索賠計算規定」
索賠費用的構成
人工費:增加工作內容的人工費應按照計日工費計算,而停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算,窩工費的標准雙方應在合同中約定;
設備費:工作內容增加引起的設備費索賠時,設備費的標准按照機械台班費計
算。因窩工引起的設備費索賠,當施工機械屬於施工企業自有時,按照機械折舊費計算索賠費用。當施工機械是施工企業從外部租賃時,索賠費用的標准按照設備租賃費計
算;
材料費,保函手續費,遲延付款利息,保險費,這三項都是由於工程延期時增加的費用管理費:分為現場,管理費和公司管理費兩部分。
如果延誤的工作為關鍵工作,則總延誤的時間為批准順延的工期;如果延誤的工作為非關鍵工作,當該工作由於延誤超過時差限制而成為關鍵工作時,可以批准延誤時間與時差的差值;若該工作延誤後,仍為非關鍵工作,則不存在工期索賠問題。
『柒』 我租賃一台工程機械,出現機械安全事故怎麼劃分賠償責任
《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條:「雇員在從事僱傭活動中遭受人身損害,僱主應當承擔賠償責任。」受傷者是承租人的雇員,所以,此事應該由僱主(承租人)承擔責任。 出租人只是向承租人出租的設備,只要不是設備本身存在安全隱患導致的事故,出租人就沒有責任。
『捌』 工程機械是三無產品可以三倍賠償嗎
哦,這個就牽扯法律問題了,一般出廠都有合同的吧,比如濟寧祥久機械做的工程機械和客戶都有合同的,
『玖』 工程機械質量不合格,如何索賠
啊..怎麼會有這種情況,購買時不時有合同的嘛。 去年我家的也出現問題 , 本地的銷售部開始也不理,我爸 我舅 幾個叔叔就直接將挖機拖到他們 營銷部的大門口,放那,直接說不修每天1000的營業額他們出 ,到哪天協商好為止 ,放了兩天他們還不理 ,我爸他們就直接過去把他們桌子什麼的全掀翻了。 那傻帽經理就妥協了 還出了2天的賠償費。 多叫些親戚去, 直接把機器放他們門口 , 讓大家看。讓他們沒生意做, 他們敢不妥協嘛。 顧客是上帝。 哎。 現在人就是......。 叫上親戚,直接給他下狠話。 絕對行。 哈哈, 我們也是參照別人的前車之鑒。 趕緊的。天天不開工自己吃啞巴虧。
『拾』 造價工程師工程機械閑置索賠怎麼算
租賃設備按租金計算(扣除租金中可能包含的油料和人工費),自有設備按折舊計算!