工程造價的鑒定對象

『壹』 工程造價鑒定人出具鑒定書應具有哪些內容

審判人員對鑒定人出具的鑒定書，應當審查是否具有下列內容：（一）委託人姓名或者名稱、委託鑒定的內容；（二）委託鑒定的材料；（三）鑒定的依據及使用的科學技術手段；（四）對鑒定過程的說明；（五）明確的鑒定結論；（六）對鑒定人鑒定資格的說明；（七）鑒定人員及鑒定簽名蓋章。鑒定人執業、享有下列權利：（一）查閱與鑒定有關的案卷材料，詢問與鑒定事項有關的當事人、證人等；（二）應邀參與、協助委託人勘驗、檢查和模擬實驗（三）要求委託人補充鑒定材料；（四）委託人提供虛假情況或拒不提供鑒定所需材料的，有權拒絕鑒定；（五）拒絕解決、回答與鑒定無關的問題；（六）與其他鑒定人意見不一致時，有權保留意見；（七）獲得執業報酬；（八）法律、法規規定的其他權利。徐州人才網友情提示：更多最新徐州招聘信息更多最新徐州招聘會請關注徐州人才網。

『貳』 工程造價鑒定所需主要資料包括哪些內容

主要資料包括：
1、適用於鑒定項目的法律、法規、規章、規范性文件以及規范、標准、定額。
2、鑒定項目同時期同類型工程的技術經濟指標及其各類要素價格等。
3、工程造價咨詢人收集鑒定項目的鑒定依據時，應向鑒定項目委託人提出具體書面要求，其內容包括：
1）與鑒定項目相關的合同、協議及其附件；
2）相應的施工圖紙等技術經濟文件；
3）當事人雙方認定的主要材料、設備采購發票、加工訂貨合同及甲供材料的清單；
4）施工過程中施工組織、質量、工期和造價等工程資料；
5）鑒定調查會議筆錄（詢問筆錄）、現場勘察記錄等；
6）其他有關資料

『叄』 工程造價鑒定與工程造價司法鑒定是不是一樣的概念

簡單說，司法鑒定在證據的證明力方面不同於一般的鑒定。國家進行統一登記管理的鑒定類別，在訴訟中只能委託有司法鑒定資質的機構進行鑒定。工程造價鑒定不屬於此類鑒定，但作為近年來司法鑒定體制改革的結果，有些地區司法行政機關對工程造價司法鑒定也進行「二次准入」管理，在這些地區是否只有取得司法行政機關的《司法鑒定許可證》才能從事工程造價司法鑒定取決於司法行政機關與當地司法機關是否有共識！

『肆』 工程造價審計與工程造價鑒定的區別

工程造價審計與工程造價鑒定是有區別的？

• 對工程造價審計內容：

一、對施工合同的審計：

首先應仔細研究合同、協議內容，確定工程價款的結算方式，違約處罰等條款，再結合算調價條款進行工程價款審計；

二、對工程量的審計：

施工單位一般會通過虛增工程量，重復計算工程量來增加造價。審減工程量是降低工程造價的基本手段，對工程量進行審計，首先要熟悉圖紙，再根據工作細致程度的需要、時間的要求和審計人力資源情況，結合工程的大小、採用重點核實與抽樣核實的審核方法，使之實際工程量與結算工程量相一致；

三、套用定額的審計

對套用定額審計，

1）首先要注意採用的項目名稱和內容與設計圖紙的要求是否一致，如：構件名稱、斷面形式、強度等級、砼或砂漿標號等;

2）其次要注意工程項目是否重復套用，如塊料面層下找平層、瀝青卷材防水層、瀝青隔氣層下的冷底子油、預制構件中的鐵件、屬於建築工程范疇的給排水設施等。對換算的定額單價的審核要注意換算內容是否允許換算，允許換算的內容是定額中的人工、材料或機械中的全部還是部分，換算的方法是否正確，採用的系數是否正確；

四、對材料價格審計

材料價格是影響工程總造價的敏感因素，亦是非常活躍的動態因素。材料價格直接影響到工程造價的高低，應根據合同約定再結合甲方現場簽證確定材料價格，哪些不予調整、哪些應調整的，可以根據施工日記及施工技術材料確定具體的施工期間及各種材料的具體使用情況計價；

五、簽證的審計

簽證審計的合法性、有效性，具體是：

1）一是看手續是否符合程序要求、簽字是否齊全有效，例如：索賠是否在規定的時間內提出，證明材料是否具有足夠的證明力；

2）二是看其內容是否真實合理，費用是否應該由甲方承擔。有些簽證雖然程序合法、手續齊全，但究其內容並不合理，違背合同協議條款，對於此類簽證不應按其結算費用，如雨水排水費用、施工單位為確保工程質量的措施費用等；

3）三是復核計算方法是否正確、工程量是否正確屬實、單價的採用是否合理，如:對索賠要注意閑置時，機械費不能按機械台班單價乘閑置天數，而只能計算機械閑置損失或租賃費等。對簽證的復核審計是一項枯燥、費時、費力的工作，審計時要與現場現場核對對，確保審計價格真實。

六、費用的審計：

取費應根據工程造價管理部門頒發的定額、文件及規定，結合工程相關文件(合同、招標投標書等)來確定費率。審核時應注意取費文件的時效性、執行的取費表是否與工程性質相符、費率計算是否正確、人工費及材料價差調整是否符合文件規定等等。

• 工程造價鑒定審計內容：

  一，工程造價審計和工程造價鑒定審計，從審計內容看是一致的，都是圍繞建設項目結算過程中一些列內容著手：

  二，兩者的審計工作時點不同;

  1）工程造價審計在先；

  2）工程造價鑒定審計在後；

  三，兩者監督的對象不同 :

  1）工程造價審計是核對施工單位（或建設單位）編制的工程結算進行審計；

  2）工程造價鑒定審計，是在工程造價審計是核對施工單位（或建設單位）編制的工程結算進行審計基礎上進行的，他的審計對象是審計局。

  
  

『伍』 工程造價鑒定要注意什麼問題

一、鑒定的必要性
1.鑒定與否決定權在法院，法官不能放棄鑒定必要性審查，否則造成案件不必要拖延和增加訴訟成本，還有可能出現否定當事人有效約定和結算，影響實體公正。還有可能引發建築行業的混亂。
2.鑒定的必要性應作為界定是否委託鑒定的依據，而判斷鑒定必要性的實質標準是審查案件已有證據能否確定工程價款。比如合同有無簽證，是否結算及結算是否有效等。法官應盡可能利用已有證據自行判斷，只要案件已有證據能夠確定的，不應委託鑒定，只有已有證據不足以證實才有必要委託鑒定。
二、鑒定范圍的確定
1.決定委託鑒定後，法院應先圈定鑒定范圍，確定工程價款爭議的項目，排除無爭議和已有證據可以判斷的項目，在盡可能小的范圍內鑒定。切忌全盤委託，把本來無需鑒定部分也一概委託了事，把合同約定、雙方確認撇在一邊。這既節約訴訟成本，又尊重當事人的約定。
2.單價及計算方法的確定。法院委託鑒定機構對工程造價實施鑒定，目的是為了讓鑒定機構利用其專業知識協助法院確定工程價款，但並不是讓鑒定機構替法院確認案件事實，鑒定機構只就法院委託的事項應用其專業知識向法院提供鑒定報告。因此法院委託時除應盡可能明確鑒定的范圍和目的外，還應立足合同的約定，明確計算工程款的方法和單價。對於當事人已約定的單價或計算方法應當作為鑒定的依據，鑒定單位不能撇開合同另行以定額作計算標准或以其它計算方法結算。這有違當事人的約定和違背公平原則，不論合同有效或是合同無效經駿工驗收合格，均應依照或參照合同確定工程價款。
三、關於雙方形成簽證的，依法定不必鑒定
1.依法簽證應當直接作為工程價款的結算依據，無需鑒定。簽證是雙方授權代表在施工及結算過程中就工程量、增加工程價款、順延工期、賠償損失等內容所達成的意見一致的一種簽認證明。一般是由雙方代表，就合同價款之外的責任事件所作的簽認證明。簽證是法人行為的具體實施與體現。其主要的法律屬性有：
第一、是雙方協商一致的結果，是雙方法律行為，具有補充協議的性質；
第二、簽證的法律後果是基於工程施工或結算過程中實際發生的內容而形成的；
第三、簽證涉及的利益已經確定，可直接作為確定工程價款的依據。
《建設工程價款結算暫行辦法》也明確規定：變更簽證和現場簽證以及經發、承包人認可的其他有效文件作為工程價款結算的依據。通過該規定以及簽證的法律屬性可以看出，簽證應當直接作為工程價款的結算依據。
《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十九條規定：「當事人對工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認。
2、依照相關法律規定和行業慣例，司法實踐中雙方形成簽證的部分，不應當進行工程造價鑒定。
如前所述，簽證認在工程最終造價結算中可直接作為計算工程價款的依據，若進行工程造價鑒定，鑒定單位對簽證單不另作審查，應由裁決機構直接確認。以上裁決方式已在司法實踐中得到了廣泛認可和應用。若法院委託鑒定機構對該部分進行工程造價鑒定，則法院的做法是不合理的，是沒有任何事實依據的，是違反工程款結算相關法規的。

『陸』 如何做好工程造價司法鑒定

1、司法鑒定機構接受司法機關、仲裁機構的司法鑒定委託。2、在訴訟案件中，在當事人負有舉證責任的情況下，司法鑒定機構也可以接受當事人的司法鑒定委託。當事人委託司法鑒定時一般通過律師事務所進行。

『柒』 工程造價鑒定的收費標准

工程造價鑒定的收費標准，由於標準是各省發改委和司法廳下發的，故各省收費標准不太一樣，依照河南為例：收費是階段收費，一百萬（含）鑒定造價金額的1.2%。100-500萬收1%。500萬以上收0.8%。但可以浮動，但不得高於此標准。

『捌』 哪些情形可不做工程造價鑒定

根據《施工合同司法解釋》第二十二條，當事人約定按照固定價結算工程價款，一方當事人請求對建設工程造價進行鑒定的，不予支持。

『玖』 工程量鑒定和工程造價鑒定的區別

1、活動類型不同

工程造價司法鑒定：指依法取得有關工程造價司法鑒定資格的鑒定機構和鑒定人受司法機關或當事人委託，依據國家的法律、法規以及中央和省、自治區及直轄市等地方政府頒布的工程造價定額標准，針對某一特定建設項目的施工圖紙及竣工資料來計算和確定某一工程價值並提供鑒定結論的活動。

司法鑒定：指在訴訟活動中鑒定人運用科學技術或者專門知識對訴訟涉及的專門性問題進行鑒別和判斷並提供鑒定意見的活動。

2、鑒定的范圍不同

程造造價司法鑒定：主要解決糾紛問題而引起的民事訴訟案件。

司法鑒定：用於醫療糾紛、交通事故、刑事案件、親子鑒定、書畫鑒定等領域。

(9)工程造價的鑒定對象擴展閱讀：

工程造價司法鑒定的特徵

工程造價司法鑒定的鑒定對象是與造價有關的工程事實，訴訟當事人一般有承發包雙方，有的涉及分包。

由於建築工程生產周期長，生產過程復雜，定價過程特殊，所以鑒定涉及材料量大，內容多。

建築工程造價正處在新舊體制交替，工程造價計價依據和計價辦法正在發生深刻變化的時期，使鑒定的依據處於指導與市場價並存、行業標准多元化的境地。

參考資料來源：網路-工程造價司法鑒定

網路-司法鑒定