『壹』 【急】求 建设工程施工专业分包合同 黑龙江省 2011版
1#、2#楼塑钢窗安装承包合同
发包方（以下简称甲方）：负责人：
地址：
联系方式：
承包方（以下简称乙方）：
法定代表人：
地址：
联系方式：
甲、乙双方就乙方以包工包料的形式承包甲方位于1#、2#住宅楼扶手栏杆事宜，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，根据我国《合同法》及相关法律、法规的规定，达成如下协议，供双方共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称：。
2、工程地点：
3、工程内容：楼内所有塑钢窗
第二条 承包方式
由乙方提供符合本合同要求的施工人员等其他相关设施、设备，并自行承担相应费用；并向甲方提供相关材料的合格证、厂家资质及检验报告；甲方提供符合本合同约定的材料。
第三条 承包价款
1、塑钢窗单价 元× 平方米
本合同承包总价款为人民币（大写）：
第四条 付款方式：
甲方按照乙方月进度工程量的 %支付工程款，余款待工程全部完工验收合格后，按照承包总价的 %支付，剩余承包总价款的 %作为乙方质保金，在工程保修期满后一次结清。
第五条 施工质量
乙方按照甲方提供的图纸及国家相关的技术规范、验收标准严格施工，并对施工质量负全部责任，如出现质量问题，乙方应全部返工处理，并承担返工的全部费用。
第六条 工期
工期自2012年 月 日至2012年 月 日，乙方应根据工期要求安排好施工进度，保证工期不延误，如发生延误甲方可按照每天1000元对乙方进行处罚。
第七条 材料要求及施工要求
1、 本合同所用塑钢为彩塑，颜色未定。
2、 附件应齐全，不允许有缺件现象。
3、 附件装配应牢固、可靠，所有紧固件均达到最紧位置。
4、 装配好的附件应灵活应用，能达到各自的功能。
第八条 保修
工程交工验收之日起次日开始计算保修期，保修期为一年，保修期内如出现质量问题，乙方应负责返修直至合格，否则，甲方有权另行派人施工维修，维修费用在乙方质保金中予以扣除。
第八条 甲方职责
1、 提供工程所需的施工场地、塔吊、电梯、开机人员.
2、 对乙方的施工全过程进行全程监督管理。对乙方违规操作甲方有权责其整改，如乙方不按要求整改，甲方有权单方终止合同，并对乙方进行2000-5000元处罚。
3、为防止乙方拖欠工人工资，保护工人权益，甲方有权利对乙方的工人工资发放情况进行必要的监督，乙方应予以积极配合，如发现乙方不能按时足额支付工人工资，甲方可从乙方承包款中直接扣除所要支付的工人工资，并代替乙方发放工人工资。
第九条 乙方职责
1、乙方必须严格执行现行的法律法规和行业标准规范施工，遵守公司的各项规章制度，服从甲方的管理。
2、如对具体施工细节有疑问，必须向甲方汇报，不得擅自处理。
3、非甲方造成的返工，工料由乙方承担。并承担相应的工期延误损失。
4、乙方必须做到材料堆放整齐，施工现场洁净，工完场清。
5、做好班组安全日志和安全交底工作，工程结束交于甲方。
6、乙方进场自带各种施工器具，并提供操作人员上岗证书。乙方施工人员、管理人员的伙食一概自理。
7、乙方应按照甲方要求，每月向甲方上报工人工资发放记录表，如乙方不能按时足额支付工人工资，乙方自愿按照甲方要求从承包款中直接扣除所要支付的工人工资，由甲方代替乙方发放工人工资。
8、乙方对其所属施工人员及其他工作人员的人身安全负责，甲方不再承担任何责任。
9、乙方应做好施工人员的安全生产教育工作，落实必要的安全防护措施，做到零伤亡；如发生安全事故，乙方应及时保护现场，及时上报项目部，不得擅自处理，并由乙方承担全部赔偿责任及一切后续费用。
第十条 纠纷解决
因本合同发生纠纷的，甲、乙双方应当协商解决，协商无法解决的，提交本合同签订地人民法院解决。
第十一条 其他约定
本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商确定，并签订补充协议，补充协议是本合同不可分割部分，与本合同具同等法律效力。
第十二条 合同生效
本合同自甲、乙双方签字或者盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
负责人（签字）： 法定代表（签字）：
委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
合同签订地点： 合同签订地点：
『贰』 建筑工程施工合同范本是哪个部门发布的
现在建筑中施工合同的通用范本有建设部颁布的《2007版》，但由于建筑工程分为不同的专业，因此在各不同的专业中，相关部门又在其基础上颁布有相应的通用版本，因此这两个版本应结合在一起看。比如说交通部在2009年也颁布了相应的通用范本，我想其他部分也是这样的吧。
『叁』 谁有黑龙江省劳动合同书范本word格式！
现在劳动合同都不收费了,各劳动局网站上有WORD文档供下载使用.
而且各省各市的有区别,由各局级提供,不是由厅级提供..
比如:本人上周,即在"深圳市宝安区劳动局"的网站上下载了劳动合同.
各地行政部门的网站是支持实名搜索的,直接在浏览器中输入,你所在地的劳动局名字,即可!
http://www.baoan.gov.cn/ldj/zlxz/20080506111389.shtml我的就是在这里下载的,你借鉴一下.
『肆』 1.我在黑龙江省某地建筑开发公司承包清工五项〔力工、瓦工、木工、钢筋工、架子工〕工程，当时合同约定...
首先，你所签订的合同是固定总价或单价，如果没有签订死价格？你就可以要求调整，当然先要办理签证单或变更单。
其次，设计变更属于业主的原因，所以可索赔。
第三，三通一平属于业主方的原因，可以向业主索赔。
『伍』 黑龙江江玥建设工程有限责任公司怎么样
黑龙江江玥建设工程有限责任公司是1996-02-06在黑龙江省哈尔滨市南岗区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址位于黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街289号龙坤花园5-1-3-1。
黑龙江江玥建设工程有限责任公司的统一社会信用代码/注册号是91233000702657998C，企业法人李洪生，目前企业处于开业状态。
黑龙江江玥建设工程有限责任公司的经营范围是：水利水电工程施工总承包贰级：可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：库容一亿立方米、装机容量100MW及以下水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。房屋建筑工程施工总承包叁级：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）14层以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程；（2）高度70米及以下的构筑物；（3）建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体；市政工程、园林绿化工程、城市轨道交通工程、机电安装工程（不含特种设备，不含承装、承修、承试电力设施）、地基基础工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工程、城市亮化工程、环保工程、公路工程设计及施工；房屋拆除（不含爆破）；承担各类施工劳务作业；地质灾害治理工程施工。在黑龙江省，相近经营范围的公司总注册资本为44822万元，主要资本集中在 1000-5000万 规模的企业中，共19家。
黑龙江江玥建设工程有限责任公司对外投资0家公司，具有2处分支机构。
通过工程资讯网查看黑龙江江玥建设工程有限责任公司更多信息和资讯。
『陆』 建房包工包料合同
建房包工包料,明细所说的包工和包料指的是那些？？
『柒』 施工合同备案范本
龙运大厦维修改造项目
HF-2007-0201 合同备案编号：
建设工程施工合同
( 正 本)
工程名称：龙运大厦维修改造项目（第五标段） 发 包 人：黑龙江省龙运大厦有限责任公司 承 包 人：哈尔滨世纪千华建筑装饰工程有限公司 签定日期: 2009 年 8 月 21 日
黑龙江省工商行政管理局
黑龙江省住房和城乡建设厅
第一部分 协议书
发包人（全称）： 黑龙江省龙运大厦有限责任公司 承包人（全称）：哈尔滨世纪千华建筑装饰工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 龙运大厦维修改造项目 工程地点： 哈市宣化街200号 工程内容： 龙运大厦八至十二层维修改造,面积4390平方米
投资计划或工程立项批准文号： 黑发改交通备案[2009]77号 资金来源： 建设单位自筹 二、工程承包范围
承包范围： 以最终确定的施工图为准 三、合同工期：
开工日期： 2009 年 11 月 18 日 竣工日期： 2010 年 1 月 17 日 合同工期总日历天数 61 天。 四、质量标准
工程质量标准： 合格 五、合同价款
金额（大写）： （暂定） 伍佰零捌万零捌佰玖拾叁元贰角玖分 （人民币）
￥： 5,080,893.29 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款的规定一
致。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。《专用条款》中没有具体约定的事项，均按《通用条款》执行。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
合同订立地点：哈尔滨市
本合同双方约定 签字盖章 后生效，并报建设行政主管部门备案。
发包人： 承包人：
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
邮政编码： 邮政编码：
电子邮箱： 电子邮箱： 建设行政主管部门备案意见：
经办人 备案机关（章） 年 月 日
『捌』 在建设工程劳务合同纠纷中存在挂靠情形时如何确定诉讼
【诉讼请求】
原告
吕某某
被告
某某建筑公司、王某某、某某劳务公司、某某房地产公司
诉讼请求
四被告给付劳务费85,000元及利息（按银行同期贷款利率标准计算，自2010年10月31日项目竣工起至判决给付之日），并互负连带给付责任。
【部分证据】
原告举证
证明目的
被告质证
欠据一份
1.原告与被告王某某对劳务费进行了结算；
2.被告欠原告劳务费85000元的事实
某某公司
1.没有加盖公司章子；2.王某某不是其项目经理，是某某公司该项目的代理人。
被告举证
（某某公司）
证明目的
原告质证
司法审计报告
1.某某公司已经在开发公司拨付的工程款范围内全部拨付给王某某没有任何截留；
2.该工程对外的所有责任由王某某承担。
对证据一的真实性无异议，认为被告要证明的问题与本案不具有关联性。对承诺书的真实性无异议，但部分内容不具有合法性，能够证明某某建筑公司对王某某自称是某某建筑公司经理是认可的。
王某某的承诺
劳务分包合同
1.王某某承揽的劳务是由某某公司负责的，本案原告基于劳务合同案由起诉，遗漏了诉讼主体；2.王某某是该劳务公司的项目经理，本案所欠的工程款应该由某某劳务公司承担。该合同能够确认王某某有对外招募劳务人员的能力，而且对招募人员的工资负责，而且该合同已经经过建设部门备案。
对真实性、合法性、关联性均有异议，通过审计报告和劳动监察部门的相关材料，可以证实某某劳务公司与某某建筑公司的合同根本没有实际履行。该合同亦复印件，须提供证据进行补强。
法院调取的证据
授权委托书
在建设部门调取的，被告某某建筑公司与被告某某劳务公司备案合同中，某某劳务公司给王某某出具的授权书一份。
原告质证
认为该授权书不具有真实性、合法性、关联性，而且该合同也没有实际履行。
【判决结果】
一、被告王某某于本判决生效之日起十日内给付原告吕某某劳务费85,000元。
二、被告王某某于本判决生效之日起十日内给付原告吕某某劳务费利息（以85,000为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率，自2010年10月31日起至本判决确定的自动履行期限内的实际给付之日止）。
三、被告黑龙江省某某建筑工程有限责任公司、被告黑龙江某某建筑劳务服务有限公司对上述一、二项承担连带责任。
四、驳回原告吕某某其他的诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2,400元、保全费720元、公告费560元由被告王某某负担。
【裁判要点】
一、原告与被告王某某形成劳务合同关系，原告已经履行合同约定的义务，被告王某某应当履行给付金钱的义务。
二、被告王某某与被告某某建筑公司系挂靠关系，被告王某某以被告某某建筑公司的名义对外进行民事活动，产生的债务被告某某建筑公司应与王某某承担连带责任。
三、被告某某劳务公司出借公章给王某某出具授权书及与被告某某建筑公司签订劳务分包合同，应当与王某某承担连带责任。
四、本案系劳务合同纠纷，根据合同的相对性的原则，原告向工程的发包方某某房地产公司主张权利没有事实和法律依据，故原告要求被告某某房地产公司承担给付责任的请求，本院不予支持。