建设工程中的签证有谁签

A. 建筑工程中现场的签证怎样办理啊

是什么过程， 只有一句话：把事实情况从签证单里反映出来，

B. 工程中，各种签证都是谁填写,谁签字

表格制作是由施工方制作，并填写需要签证的内容，签字由技术负责人签字。监理栏应该有监理工程师和总监理工程师签字。还有一栏是由甲方现场负责人签字。

C. 建筑签证是什么意思

承发包双方代表施工过程谈论合同价款时需要工程现场签证单。

具体分析如下：

1、当设计与实际所要干的不同，即产生设计变更。

2、建设单位现场没有达到合同规定的条件，给施工单位造成费用增加。

3、建设单位要求施工单位完成合同规定以外的施工内容。

4、施工过程中不可预见的因素造成工程费用增加。

工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 。

(3)建设工程中的签证有谁签扩展阅读：

现场签证不可避免，它不仅在单位工程中影响工程成本，而且在工程造价管理中存在着“三超”的隐患。因此，加强现场签证管理，堵塞“漏洞”，把现场签证费用缩小到最小限度，应注意以下问题：

1、现场签证必须是书面形式，手续要齐全。凡预算定额内有规定的项目不得签证。

2、现场签证内容应明确，项目要清楚，数量要准确，单价要合理。

4、现场签证要及时，在施工中随发生随进行签证，应当做到一次一签证，一事一签证，及时处理。

5、甲、乙双方代表应认真对待现场签证工作，提高责任感，遇到问题双方协商解决，及时签证，及时处理。

D. 工程现场签证有哪些原则

综上分析，在签证过程中尤其是要坚持以下八个原则： (1)用量价分离的原则。工程量签证要尽可能做到详细。不能笼统含糊其辞，以预算审批部门进行工程量计算方便为原则。凡明确计算工程量的内容，只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。 (2)实事求是的原则。首先未经核实不能盲目签证，内容要与实际相符。若无法计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。 (3)现场跟踪原则。为了加强管理，严格投资控制，凡是费用超过万元以上的签证，在费用发生之前，施工单位应与现场监理人员以及造价审核人员一同到现场察看。 (4)废料回收原则。因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程。所以，凡是拆除和措施工程中发生的材料或设备需要回收的(不回收的需注明)，应签明回收单位，并有回收单位出具回收证明。 (5)及时处理原则。因建设工程周期性长，待到工程结算时间太长，避免只靠回忆来进行签证，应该在变更发生之际及时处理。 (6)检查重复原则。现场签证内容是否与合同内容重复，避免无效签证的发生。 (7)计费方式原则。计费方式参照主合同计费方式，没有的协商处理当或仲裁。 (8)坚持有据原则。以证据为准、真实合法，做到有事实依据支持，例如采取现场拍照留底等方式。 总而言之，现场签证是一项技术性、专业性、政策性很强的工作，它贯穿于建设工程各阶段，整个签证过程也是一个系统工程。要充分认识到签证控制是关键，创造适宜的条件，合理确定管理目标，采用科学的方法，切实从具体工作做起，规范现场签证，做到事前控制、事后及时处理，才能起到事半功倍的效果。

E. 建筑施工中，现场签证的范围一般有哪些

施工现场签证是相对于施工图纸及预算的改动，施工图纸和预算编制时，现场特殊情况和特殊技术措施是考虑不到的。而施工管理人员在现场施工时，一是根据对施工的理解和掌握的程度，二是根据现场实际情况和特殊部位特殊技术措施，来对施工图纸和预算进行微调、改动，而发生的签证。
签证涉及到所有有关单位的经济利益关系，必须明确相关人员的工作范围和职责，必须编制好施工组织设计及施工方案，签证人员必须对招标文件、施工条款、当地定额、现场地形、地貌，以及施工队伍的技术力量、机械设备、人员组成等，一一做到心中有数。
签证必须做到量化要求，在签证权限范围内，及时对实际发生的工程量进行准确计算，避免重复签证，对现场签证中回收的材料应签明回收单位，对数额较大的签证，费用发生之前，应请监理人员和造价审核人员一同现场察看。

F. 建筑工程签证怎么做

签证一般都 是费用索赔，表格一般采用固定格式，当然每个公司的格式可能稍微不同，你向他们要一下就可以了，
至于内容，要体现签证原因，依据，工程量，最后形成的费用都 要清楚明白，便于结算。
形成价格的过程，要看合同是怎么签订的，合同条款里有具体的签证办法，是套定额，还是按市场价，都会有相应规定的

G. 施工过程中发生签证由谁来先签证

工程签证一般由施工单位提出,报监理或甲方工地管理人员核实签字

H. 建筑工程的签证单由谁做

在建项目中施工单位的现场工程签证应该由施工单位提交，建设单位签证。在书写时，可以写上“应业主要求”，“根据业主安排”等字面。

I. 工程签证单是监理工程师签字还是总监理工程

工程签证确认应当由总监理工程师组织建设单位、施工单位等就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成一致意见并会签。

在《建设工程监理规范》中3.2.2 总监理工程师应履行以下职责：8 审查和处理工程变更

3.2.5 专业监理工程师应履行以下职责：4 审查承包单位提交的涉及本专业的计划方案申请变更并向总监理工程师提出报告

(9)建设工程中的签证有谁签扩展阅读：

工程签证分类包括现场经济签证和工期签证

一、现场经济签证：

（1）零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。

（2）零星工程。

（3）临时设施增补项目。

（4）隐蔽工程签证。

（5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。

（6）议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。

（7）其它需要签证的费用。

二、工期签证包括

停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。