监理工程师案例真题

⑴ 注册监理工程师案例分析题包括哪些内容

答题要点
1．合同分类
按照计价方式分，合同分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。
2．书面形式
该合同变更形式不妥。根据《中华人民共和国合同法》和《水利建设工程施工合同》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中业主电话通知临时停工，承包商亦答应，是双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。
3．分析上述事件中承包商提出的索赔要求
承包商的索赔应当就固定总价合同的条款来认定索赔要求的合理性。
（1）固定总价合同是总价优先，承包商报总价，双方商讨并确定合同总价，最终按总价结算。通常只有设计变更，或合同中规定的调价条件，如法律的变化等才允许
调整合同价格。如果设计变更在业主既定范围内，仍然按照原合同价格结算。
（2）洪涝灾害属于不可抗力，是业主应当承担的风险，工期和费用索赔合理。
（3）业主拖欠工程款，承包商暂停施工，承包商的工期索赔是合理的。
（4）工程过程中修改施工方案，由于物价和人工费涨价所带来的风险应当由承包商来承担。所以，对于这部分费用索赔是不合理的。
（5）设备检修造成的工期延误是承包商自己的原因造成的。不应考虑承包商的工期和费用索赔要求。
（6）施工过程中，由于施工所需资源短缺造成的工期延误，是由于承包商自己的原因造成的，故不予顺延工期。
（7）承包上改动施工方案是承包商自己应当承担的报价风险之一。对于固定总价合同，承包商应当承担的风险包括：报价风险，即报价计算错误、漏报项目和工程过程中由于物价和人工费涨价所带来的风险；工程量风险，包括工程量计算错误、工程范围不确定或工程项目未列全而造成的损失、投标报价设计深度不够造成的损失。承包商对于自己的投标方案和报价的正确性和完备性负责；应当对于自己就招标文件的解释负责；有经验的承包商应当对施工方案的合理性负责。
四、某水利工程项目业主与某施工单位签订了施工承包合同，并与某监理单位签订了施工监理合同。合同签订后，总监理工程师及时组建了监理机构，并组织专业监理工程师编制了监理规划和相应的监理实施细则。在开工前后的施工准备阶段实施监理时，遇到了以下的一些情况，则监理工程师应当如何对待与处理。

⑵ 谁有监理工程师的历年真题

监理工程师考试界有句名言“重者恒重”，即监理工程师考试的重点内容是根本固定的，每年虽有变化，但触及主要内容却是根本不变的，其所调查的知识点中的70%以上是近五年监理工程师考试已考过或重复考过(除新增知识点外)。而且还有反复的原题。
关于监理工程师考试而言，历年真题的作用是相当突出的，我们必需对它要有足够的看法——善待真题。应该说，历年真题是监理工程师考试的精髓所在，它将监理工程师考试范围内的知识点以标题的方式展示出来，这也是命题专家智慧的结晶。

⑶ 监理工程师 案例 每道题多少分

20分。

监理工程师执业资格考试设《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程合同管理》、《建设工程目标控制（3个专业）》、《建设工程监理案例分析（3个专业）》共4个科目。

其中《建设工程监理案例分析（3个专业）》总分120分，6道案例分析题，考试时长4小时，合格分数为120*60%＝72分，该科目均为主观题，采用网络阅卷，在专用的答题卡上作答。

(3)监理工程师案例真题扩展阅读：

注意事项：

考试中，选择题坚决不能不答，空在哪里，做所有题目都要看清楚提议，这个考试时间是非常充足的，看题目的时间一定要充分，答题后一定要将答案写在答题卡相应的位置上，案例分析也要写在答题纸上。选择题一定要把几个选项全部看一遍，然后再做答。

一定要看清楚题目的每一句话、每一个字的内容，出题人不会在这个上面乱写，每一句话都有用意，每一个关键词都有至关重要的作用，案例题是踩点给分，没有把握，就尽量多写。

⑷ 监理工程师真题

监理工程师-《交通工程》试题
http://www.100gczg.com/“中华工程考试资格网”
一、单选题
1、目前在公路上广泛使用的防眩设施结构形式主要为
A、植物 B、防眩板 C、防眩网 D、防眩栅
2、刺铁丝隔离栅的刺铁丝网片应采用 材料。
A、高碳钢丝 B、中碳钢丝 C、低碳钢丝 D、合金钢丝
3、隔离栅施工中对立柱进行检验，监理工程师可按交货的每种立柱从每
个立柱中任选一个进行复查。
A、200 B、500 C、1000 D、2000
4、突起路标设施设置高度规定，其顶部不得高出路面 ㎜
A、15 B、20 C、25 D、30
5、轮廓标的反射器安装角度偏差不得超过 度
A、2 B、5 C、3 D、8
6、地锚式端头应按 规定执行。
A、GB222 B、JTJ074 C、GB470 D、GB/T1231
7、槽钢立柱基底金属的公差厚度允许偏差应符合 。
A、GB708中A级精度的规定
B、GB700规定
C、GB232规定
D、JTJ074规定
8.以下那一项不属于视线诱导设施的工程质量实测项目 。
A.反射器中心高度 B.反射器顶部高度
C.反射器安装高度 D.反射器中距
9.焊接钢管立柱壁厚为 。
A. 4㎜ B.4.5㎜ C.5㎜ D.6㎜
10.中央分隔带缆索护栏的最大间距为 。
A. 3 m B.4m C.6m D. 8m
二、多选题
1 、护栏按设置位置可分为
A、路侧护栏 B、路中护栏
C、分车道护栏 D、中央分隔带护栏
2、波形钢护栏的防撞等级可分为
A、A级 B、B级 C、E级 D、M级 E、S级
3、波形护栏立柱可分为
A、钢管立柱 B、塑管立柱
C、混凝土立柱 D、内卷边槽钢立柱
4、护栏端头可分为 种
A、平头式 B、地锚式
C、圆头式 D、尖顶式
5、波形梁板按其截面尺寸及允许偏差分
A、AB类 B、BB类

公路工程监理工程师----《合同管理》试题
http://www.100gczg.com/“中华工程考试资格网”
一、单选题（10题/10分）
1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（ ）
A．因迟到而自然失效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（ ）的期限
A．合同签字日至承包人提交结清单日
B．开工日至工程师颁发移交证书日
C．开工日至工程师颁发履约证书日
D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日
3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（ ）
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
4、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（ ）万元
A．100 B．150 C．200 D．250
5、我国对经济合同争议的处理实行（ ）
A．一裁两审制 B．或裁或审制 C．只许仲裁 D．只许诉讼
6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（ ）
A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止
B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同
C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止
7、FIDIC土木工程施工合同条件是由（ ）制定的
A．国际咨询工程师联合会 B．国际专业工程师联合会
C．国际建筑师联合会 D．欧洲发展基金会
8、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属（ ）合同
A．固定总价 B．调值总价 C．单价 D．成本补偿
9、施工中的费用索赔出现的原因是（ ）
A．只限定事件引起的补偿
B．只限定当事人违约而提出的赔偿
C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿

⑸ 监理工程师历年真题,哪里有下载

监理工程师一共有四门：《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理案例分析》，这里有你要的资料：
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6620820a0100lvzg.html

希望你满意

⑹ 监理工程师试题答案真题真的有吗

凡是在考试之前声称有考试真题或答案的，都是骗人的，不可信！

⑺ 工程监理的案例分析题

1.监理工程师接到报告后应该：
(1)予以认可，因外电力供应由业主负责。
(2)不予认可，因属施工单位自有机械延误，应由施工单位负责。
(3)不予认可，因准备辅助施工设施属施工准备工作的一部分，应由施工单位负责。
监理工程师应同意延期4天开工。
2.(1)应核准延长工期的项目天数为：地质勘探时间：2天修改设计时间：5天增加浇筑混凝土工作量时间：1天，即
(7.5-6)×4/6=1
加深土方开挖的时间：4天