① 工程中甲方下达停工通知如何书写
其停工目的是要施工方对于安全问题整改迟迟未到位所以才下达停工通知的
② 建筑工程施工安全生产整改(停工)通知书如何回复
一、井架四周防护已防护严密、卸料平台安设防护门，整改完毕。
二、已加设脚手架体拉结点，脚手板满铺，部分破损立网已更换，整改完毕。
三、已将变压四周围安全防护严密，整改完毕。
四、已将“三宝四口”防护严密，整改完毕。
注：不是严重的、未整改的隐患可写在整改中，严重而又需马上整改的写整改完毕。
③ 施工手续不全工地停工通知单
工地停工原因是多种多样的：
设计图纸提供不及时；
建筑资金断缺；
报批手续不全；
材料供应不及时；
施工出现质量安全问题；
施工单位与建设单位矛盾；
当然可能存在天气等问题。
假如停工是由于施工方自身的原因造成的，做为甲方或监理应该根据合同约定的管理程序出示书面的要求其尽快复工的通知，如果施工单位拒不复工，那它必将形成违约的事实，你可以按先期违约来进行对待，可以通过司法渠道予以解决，通常是驱逐出场，进行结算。假如是由于甲方或第三方的责任，那没什么说的，只要符合程序，施工方的停工损失应由责任方承担。
④ 农村违章建房接到停工通知单怎么处理
违章建筑处罚程序
凡在城市规划区内进行建设的各类建设项目，包括新建、临建、改建、拆建的建筑物、构筑物，沿街装修、道路和各种管线，其它工程设施及各类占地等规划管理人员依法行使规划监察权，对于在监察中发现的各类违法占地和建设的处罚程序如下：
一、 规划管理人员发现违章后，即令建设单位停工。建设单位务必在限定时间内携带有关规划和建设资料交送规划科审查。
二、 规划科管理人员在确认其违法行为后，立即向违法单位或个人发出“违章通知书”，并如实填写“违章处理意见表”，提交到规划联席办公会。
三、 规划管理联席办公会视违章单位或个人违章情节轻重，根据有关法规对违章事件作出处罚决定。
四、 规划管理人员根据联席办公会的决定向违章单位或个人下达处罚决定书，决定书以建委名义下达。
五、 违章单位或个人如果对处罚决定不服，可在接到处罚决定之日起十五日内向作出处罚决定的上一级机关申请复议；对复议决定不服的可在接到复议决定之日起十五日内向人民法院起诉。当事人也可在接到处罚通知书之日起十五日内，直接向人民法院起诉。当事人逾期不申请复议也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。
六、 违章单位或个人接受处罚后规划管理人员将处罚情况上报规划科，并将有关资料存档永久保存
⑤ 甲方不给工程款，怎么写停工通知
关于x x x 工程复工的函
建设单位名称:
我单位与XXXX年XX月XX日与您单位签订了开发合同，工程造价XXX元定于今年4月份完工，由于 xx xx xx 原因没有按照约定精神施工，尤其工程款也没有如数拨付，致使工期一拖再拖，现已经停工近一年时间，双方损失都不小，为尽量减少损失，今去函与您们重新协商，今早复工，望回音。
施工单位：x x x 建筑公司
×年x月x日
⑥ 南京市青奥会期间建筑工程停工的通知单
停工通知
因为南京青奥会的需要，……
XXX单位
2014年X月X日
⑦ 建筑工程停工通知单是监理下还是建设方下
他们两方都可以下，看是因为什么原因。经营、工期方面的可能是建设方下单。如果是质量和施工环境等原因可能是监理下单
⑧ 建设局下了停工通知书后，违法者继续施工，多次和建设局反映没有结果，该怎么办
建设局下了停工通知书后，违法者继续施工，多次和建设局反映没有结果，可以向建设局上一级部门申诉和举报。
建设局，全称为住房与城乡建设（规划）局，其主要职能为：贯彻执行国家和省关于建设事业的方针、政策和法律、法规；研究拟定全市城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章实施办法以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案，并指导实施，进行行业管理；指导全市建设行业行政监察工作。
既然已经下了停工通知书后，违法者继续施工，多次反映没有结果，那么其行政监察工作就失职，没有依法行政，属于行政不作为。
行政不作为，是指行政主体及其工作人员有积极实施行政行为的职责和义务，应当履行而未履行或拖延履行其法定职责的状态。认为行政不作为是指行政主体未履行具体的法定作为义务，并且在程序上没有明确意思表示的行政行为。
第一，行政不作为违法。一般行政侵权行为既包括违法也包括不适当，而行政不作为不存在不适当的问题，只存在违法的问题。这是由行政不作为这种行为的特殊形式所决定的。由于行政不作为是消极不作出某一行为，是法律上所拟制的一种行为形态，不具有具体的可感性和具像性。所以，对于行政不作为只有法律上的价值判断，不存在客观形态的事实判断。因此，只有行政不作为的违法侵权，而不存在行政不作为的不当侵权。
第二，行政不作为已经造成了对行政相对方的权益损害。这一损害只要是行政不作为引起的，即可要求行政赔偿，而不论这一损害是否可能获得其他方面救济。同行政作为一样，行政不作为的行政赔偿也不应采用损益相抵的原则。
第三，行政不作为与行政相对方的权益损害的事实之间具有因果关系。行政不作为是由于行政主体不履行对相对人所负的作为义务而构成行政侵权的，因此它与损害事实之间的因果关系，实质上是行政主体与相对人之间的权利义务关系。只要行政主体违背了对权利人所承担的特定义务并因此导致其损害，就可以认为存在行政侵权的因果关系。
⑨ 建筑工程总包通知专业分包单位停工，建设单位又没通知专业分包停工，专业单位怎么办包括损失
首先需要向总包单位发函，函件中需要说明在得知停工消息至发函日期间的工作内容，然后整理详细的损失清单，这种事一般是总包单位告知专业单位后，由专业单位计算损失，上报总包，总包拿去找和建设单位扯皮，此处涉及到工期的问题，窝工费，机具设备的租赁费，需要仔细看合同，与总包单位研究仔细了再去索赔，要在理，不然把业主得罪了你还索赔，慢慢公关吧