市政工程干扰费包括什么意思

㈠ 市政工程中的措施费用有哪些

1、安全文明施工费

环境保护费：施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。文明施工费：施工现场文明施工所需要的各项费用。安全施工费：施工现场安全施工所需要的各项费用。

临时设施费：施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。

2、夜间施工增加费：因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。

3、二次搬运费：因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。

4、冬雨季施工增加费：在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。

5、已完工程及设备保护费：竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用。

6、工程定位复测费：工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。

7、特殊地区施工增加费：工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始森林等特殊地区施工增加的费用。

8、大型机械设备进出场及安拆费：机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

9、脚手架工程费：施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用以及脚手架购置费的摊销（或租赁）费用。

(1)市政工程干扰费包括什么意思扩展阅读

为使定额贯彻执行，凡定额中需要各地主管部门进一步具体确定的量或补充项目，均应逐项加以解决。

1、定额工期是按照一般地区条件编制的，各地区可以根据本地具体条件对定额工期水平作适应调整。对定额范围以外而本地常见项目，应自行编制补充定额。

2、关于各种管道工程计算工期的限额长度，定额只给出一个范围，各地应根据本地区施工设备能力，技术力量和实际可能，确定具体的限额长度值，做为计算标准。

3、关于季节补偿工期：定额工期已包含了一般季节影响和常规假日，对于冬、雨季节影响，各地区应根据本地冬、雨季各月份工期损失，确定补偿的日历天数。作为统一的季节补偿工期标准。总工期覆盖哪个月份，即可补偿相应工期天数。

4、关于地区补偿工期：定额工期是按照一般城区环境测定的。总工程处于闹市区，因干扰因素较多，总工期可适当增加5～25%，若工程处于郊区，因干扰因素较少，总工期可适当减少5～15%。

5、对定额项目进行补充调整定额工期水平，应做好调查研究，进行必要的测算和相关项目工期水平对比，经过平衡调整，增补本地区普遍适用的项目，调整不适当的工期水平。

㈡ 请问广西市政工程施工干扰费如何计取按直接费取1%，人工费基数按6%可不可以请高手指点

1.定额直接费 2.其中人工费 3.临时设施费。 10.工程造价 都行的，基数不同费率就不同了。不过一般都是以人工费为基数的~

㈢ 通信工程概预算中措施费的工程干扰费怎么取

表二中措施费中有一项是工程干扰费

工程干扰费=人工费×相关费率

工程干扰费费率表
工程名称 计算基础 费率（%）
通信线路工程、通信管道工程（干扰地区） 人工费 6.0
移动通信基站设备安装工程 人工费 4.0

注：①干扰地区指城区、高速公路隔离带、铁路路基边缘等施工地带。
②综合布线工程不计取。

电源工程、有线设备、无线设备不记取工程干扰费。

㈣ 通信工程在什么情况下计取工程干扰费

同行啊，搞通信工程设计的吗？
通信工程由于受市政管理、交通管制、人流密集、输配电设施等影响工效的补偿费用。
工程干扰费=人工费×干扰费费率
线路工程、管道工程干扰费率取6.0%；移动通信基站设备安装工程干扰费取4.0%。
干扰地区指的是城区、高速公路隔离带、铁路路基边缘等施工地带。城区的界定以当地规划部门文件为准。综合布线不记取改项费用。

㈤ 市政工程地下障碍物清理费在报价清单内包含吗

试题来源：《2016年建筑工程管理与实务考试试题(四十二)》
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价，其中间接费费率为20%，规费费率为5%，取费基数为人工费与机械费之和。 施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(见下图)。 该工程在施工过程中出现了如下事件： (1)因地质勘探报告不详，出现图样中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。 (2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成工作月持续时间延长15天，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。 (3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，增加人工费1.5万元、其他损失费5万元。 (4)结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30火。 (5)因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。 针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。 问题1．按照图中的施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工。 2．对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。 3．施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。 4．施工单位租赁土方施工机械用于工作A、B，日租金为1500元，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么? 5．施工单位可得到的企业管理费补偿是多少?
正确答案：
1．采用标号法计算见图1-2。

关键路线：①→③→⑤→⑥，计算工期为390天，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。
2．事件(1)：不能获得工期补偿，因为工作A的延期没有超过其总时差；可以获得费用补偿，因为图样未标明的地下障碍物属于建设单位风险的范畴。
事件(2)：不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳坍塌属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。
事件(3)：能获得工期补偿，应由建设单位承担不可抗力的工期风险；不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。
事件(4)：能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程变更属建设单位的责任。
事件(5)：不能获得费用补偿，因该工程是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。
3．施工单位可获得的工期延期补偿为30天，因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件：(1)工作A延长10天；(3)工作C延长10天；(4)工作E延长30天，新的计算工期为420天，(420-390)天=30天。
4．施工单位应得到10天的租金补偿，补偿费用为10天×1500元/天=1.5万元，因为工作 4的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天，工作B不予补偿。
5．施工单位可以得到的企业管理费用补偿计算如下：
20%-5%=15%。
(2+4+3+5)万元×15%=2.1万元。

第 1 题：填空题:

某施工企业通过投标获得了某住宅楼的施工任务，地上18层、地下3层，钢筋混凝土剪力墙结构，业主与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。施工单位(总包单位)将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。
施工合同中说明：建筑面积2342m2，建设工期450天，2007年8月1日开工，2008年11月25日竣工，工程造价3165万元。
合同约定结算方法：合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商；外墙涂料、防水工程的材料费，调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。
问题
合同履行过程中发生下述几种情况，请按要求回答问题。1．总包单位于7月24日进场，进行开工前的准备工作。原定8月1日开工，因业主办理伐树手续而延误至5日才开工，总包单位要求工期顺延4天。此项要求是否成立?根据是什么?
2．土方公司在基础开挖中遇有地下文物，采取了必要的保护措施。为此，总包单位请他们向业主要求索赔。对否?为什么?
3．在基础回填过程中，总包单位已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总包单位再次取样复验，结果合格。总包单位要求监理单位支付试验费。对否?为什么?
4．总包单位对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司试验室内进行实验，改进成功用于本工程，总包单位要求此项试验费由业主支付。监理工程师是否批准?为什么?
5．结构施工期间，总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8天。总包单位以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。总监理工程师是否能批准?为什么?
6．监理工程师检查厕浴间防水工程，发现有漏水房间，逐一记录并要求防水公司整改。防水公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分房间漏水，需进行返工。问返修的经济损失由谁承担?监理工程师有什么错误?
7．在做屋面防水时，经中间检查发现施工不符合设计要求，防水公司也自认为难以达到合同规定的质量要求，就向监理工程师提出终止合同的书面申请，问监理工程师应如何协调处理?
8．在进行结算时，总包单位根据投标书，要求外墙涂料费用按发票价计取，业主认为应按合同条件中约定计取，为此发生争议。监理工程师应支持哪种意见?为什么?

㈥ 市政工程行车行人干扰费如何向审计证明

说合同已经约定苗木移植费
定额直接按独立费套取已经确定费用
问题合同所谓*费率指哪些包括管理费、利润包括规费、税金
包括直接取独立费已经包括取独立费重复计费
所包括建议直接做电表格要用软件套

㈦ 是不是所有的建设工程都要记取市政工程干扰费 广联达

不是，看具体当地建设主管部门颁布的文件

㈧ 施工扰民费的赔偿范围及标准是什么

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六十一条规定：

受到环境噪声污染危害的单位和个人，有权要求加害人排除危害；造成损失的，依法赔偿损失。

赔偿责任和赔偿金额的纠纷，可以根据当事人的请求，由环境保护行政主管部门或者其他环境噪声污染防治工作的监督管理部门、机构调解处理；调解不成的，当事人可以向人民法院起诉。当事人也可以直接向人民法院起诉。

有下列行为之一的，由公安机关给予警告，可以并处罚款：

1、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内使用高音广播喇叭；

2、违反当地公安机关的规定，在城市市区街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动，使用音响器材，产生干扰周围生活环境的过大音量的；

3、使用家用电器、乐器或者进行其他家庭室内娱乐活动时，未控制音量或限制作业时间，从家庭室内发出严重干扰周围居民生活的环境噪声的。

(8)市政工程干扰费包括什么意思扩展阅读：

建筑施工噪声和交通运输噪声

在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。

警车、消防车、工程抢险车、救护车等机动车辆安装、使用警报器，必须符合国务院公安部门的规定；在执行非紧急任务时，禁止使用警报器。在车站、铁路编组站、港口、码头、航空港等地指挥作业时使用广播喇叭的，应当控制音量，减轻噪声对周围生活环境的影响。

除起飞、降落或者依法规定的情形以外，民用航空器不得飞越城市市区上空。城市人民政府应当在航空器起飞、降落的净空周围划定限制建设噪声敏感建筑物的区域；在该区域内建设噪声敏感建筑物的，建设单位应当采取减轻、避免航空器运行时产生的噪声影响的措施。民航部门应当采取有效措施，减轻环境噪声污染。

㈨ 市政工程干扰费在什么情况下记取

市政工程施工干扰费：市政工程施工中发生的边施工边维护交通及车辆、行人干扰等所发生的防护和保护措施费。
市政干扰费只有市政工程项目才可以计取

㈩ ”行车干扰工程施工费增加”怎么理解，包括哪些

行车干扰施工增加费

指在不封锁的营业线上，在维持正常通车的情况下，进行建筑安装工程施工时，由于受行车影响造成局部停工或妨碍施工而降低工作效率等所需增加的费用。

(1)行车干扰施工增加费的计费范围

① 在行车线上或在其轨道中心平距5m范围内施工。

②在与行车线的线间距等于或小于5m的邻线上施工。

③在车站内行车线两侧中心平距5m以内各股道间，进行室外的建筑安装工程及拆除工程。

④平面跨越行车线运弃土石方。