监理工程延期

『壹』 因以下( )原因造成工期延误，经监理工程师的确认，工期相应顺延。

A,B,C,E
答案解析：[考核要点]
合同履行，工期延误。
[解题思路]
因以下原因造成工期延误，经监理工程师确认，工期应相应顺延。发包人不能按约定提供图纸及开工条件；发包人不能按约定日期提供进度款、预付款，致使工程不能正常进行，工程师未能按约定提供指令；设计变更或工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成累计停工超过8小时，不可抗力。

『贰』 监理延期费怎么办

可参照下文递交申请：

依照2011年6月签署的关于XXX维修改造工程监理合同，我司为贵方履行约定的监理工作义务，考虑到更好地为甲方服务，应甲方的要求，监理服务时间均考虑了比施工合同工期相应前后延长，服务期为153日历天 （2011年07月01日至2011年11月30日）。

施工合同施工工期112日历天（2011年8月1日至2011年11月20日）。我司在工作中认真负责，廉洁奉公，不计个人得失为贵方根本利益竭诚服务。工作中也得到贵方的认可并建立了良好的工作友谊。

由于施工许可证书于2011年8月22日办理完毕，施工合同工期顺延调整为2011年8月22日至2011年12月15日），工程实际工期已经超出合同约定的2011年11月30日,且工程延期是由于非监理人原因造成。

但由于目前工程严重拖期，我司始终坚守岗位，尽职工作，但由于工期延长带来的经营压力日趋增大，依据合同约定,申请贵方对监理服务期限延长予以确认,并进行相应的监理费用的调整。

(2)监理工程延期扩展阅读：

监理费的计算方法主要有：

(1)按建设工程投资的百分比计算法。这种方法是按照工程规模的大小和所委托的监理工作的繁简，以建设工程投资的一定百分比来计算。一般情况下，工程规模越大，建设投资越多，计算监理费的百分比越小。

这种方法比较简便，业主和工程监理企业均容易接受，也是国家制定监理取费标准的主要形式。采用这种方法的关键是确定计算监理费的基数和监理费用百分比。新建、改建、扩建工程及较大型的技术改造工程所编制的工程的概(预)算就是初始计算监理费的基数。

工程结算时，再按实际工程投资进行调整。当然，作为计算监理费基数的工程概(预)算仅限于委托监理的工程部分。

(2)工资加一定比例的其他费用计算法。这种方法是以项目监理机构监理人员的实际工资为基数乘上一个系数而计算出来的。这个系数包括了应有的间接成本和税金、利润等。除了监理人员的工资之外，其他各项直接费用等均由业主另行支付。

一般情况下，较少采用这种方法，因为在核定监理人员数量和监理人员的实际工资方面，业主与工程监理企业之间难以取得完全一致的意见。

『叁』 工程延期后额外监理费用如何计算

1. 一般来说在工程即将面临延期的时候，作为监理方，有关单位负责人或者总监应提前草拟“工程延期合同”与甲方负责人商谈。您说到后期费用甲方要求减少，如果监理单位觉得不合情理可以收集有关延期因素。

2. 一般而言，如果是以下几个方面的原因造成的工程延期是有利的：

   ①月工程进度款未按时支付，导致工程进度缓慢。

   ②工程建设过程中出现不可抗力因素导致工程暂时暂停。

   ③工程洽商变更等更改事宜由于甲方确定时间拖延太长导致工程进度缓慢。

3. 如果监理方不同意，可以根据以上几点收集有关证据，然后写一份“关于工程延期费用的有关事宜”再附一份认为合理的“延期协议”，找甲方负责人洽谈。

4. 一般工程的延期费用没有固定计算方式。延期费的计算方式要建立在合同的月监理费的计算方式之上。

『肆』 监理工程师批准延期的依据是什么

1、政策性停工
2、甲方提供的场地等合同内要求提供的条件未达到要求，甲方要求停工、或甲供材未按时提供
3、非同一施工单位交叉施工前一道工序未能按时移交
4、不可抗力引起的

『伍』 监理服务期延期情况怎么写

监理延期费用申请报告范文
致：六枝特区水利投资有限责任公司
依照20XX年12月10日签署的关于贵州省六盘水市六枝特区农业综合开发20XX年度六枝中型灌区节水配套改造项目建设监理合同，我单位为贵方履行约定的监理工作义务，考虑到更好地为甲方服务，应甲方的要求。我单位在工作中认真负责，廉洁奉公，为贵方根本利益竭诚服务。工作中也得到贵单位的认可并建立了良好的工作友谊。
由于C1、C2、C3标段所设计到的土地协调问题一直无法施工，导致工期拖延。且工程延期是由非监理人原因造成. 但由于目前工程已严重拖期，我单位始终坚守岗位，尽职工作，但由于工期延长带来的经营压力日趋增大，依据合同约定,申请贵单位对监理服务期限延长予以确认,并进行相应的监理费用的调整：
按照20XX年12月10日签署的关于《贵州省六盘水市六枝特区农业综合开发20XX年度六枝中型灌区节水配套改造项目建设监理合同》监理服务期：自20XX年4月20日至20XX年4月20日，监理服务期已到。现依照实际发生的监理附加工作开始时间为20XX年4月21日，依照建设监理合同第二部分的《专用合同条款》第三十三条明确规定，委托人同意按以下的计算方法，支付监理附加服务报酬：监理附加服务报酬=正常监理酬金/监理正常服务期。
我单位始终对贵单位工作认真负责，积极合作，相互谅解的合作态度，我单位对于C1、C2、C3标段所设计到的土地协调问题一直无法施工，导致工期拖延也做出了不懈努力。要求贵单位对20XX年4月21日以后至工程完工的监理附加服务工作进行认可，并按照合同约定支付相关监理附加工作报酬。恳请贵司对我司监理业务超时限(延期)服务给予明确答复，便于后续工作开展。
望贵司批示为盼!谢谢!

『陆』 工程延期向监理单位申报应提前多少天

遇到这种自然情况应该及时打报告或你说的工程延期申报表给监理方，按照正常的规定要求应该可以能延期的，要及时报给监理。合同规定中有个期限的，你过了这个期限再报，监理会咬住这个不管的，你及时报了在规定时间内监理或甲方未做任何答复那就是认可了。说个不好听的，将来就是去仲裁什么的这个也是有力证据。当然一般情况下，参建各方还是应该和睦相处的，和气生财嘛。但是该自己一方做的要想到做到，以备需要。呵呵。。。仅是个人意见。

『柒』 监理合同为约定终止时间工程延期怎么办

目前没什么影响，主要是看合同。监理合同按月计量的话，能多得钱，按总价计量的话，就没有了。合同中都应该有详细规定的。
造成工程进度拖延的原因有两个方面：一是由于承包单位自身的原因；二是由于承包单位以外的原因。前者所造成的进度拖延称为工程延误；而后者所造成的进度拖延称为工程延期。
承包单位有权提出延长工期的申请。监理工程师应根据合同规定，审批工程延期时间。经监理工程师核实批准的工程延期时间，应纳入合同工期，作为合同工期的一部分。
工程延期及工期延误的处理方法：
一、 施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的，项目监理机构应予以受理。
二、当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时 延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。
当影响工期事件结束后，项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进 行审查，签署工程最终延期审核意见后报建设单位。
三、项目监理机构在作出工程临时延期批准和工程最终延期批准之前，均应与建设 单位和施工单位协商。
四、项目监理机构批准工程延期应同时满足下列三个条件：
1、施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期；
2、因非施工单位原因造成施工进度滞后；
3、施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。
五、施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。
六、发生工期延误时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。

『捌』 监理工程师怎样处理工程延期及工程延误

找出延期或延误的原因及主责方，并协调解决方法，汇报给甲方并且征得甲乙双方同意，组织通报会形成纪要并备案，后期按照纪要时间跟进

『玖』 工程延期报告是打给建设单位还是监理单位

1、工程延期报告是打给建设单位，监理单位在报告上签署意见并盖章。
2、建设单位是发包方，是工程的投资方、管理方。
3、工程延期，会影响建设单位的部署和工作安排、甚至于影响建设单位的经济利益。确因不可抗力或其它重大原因，工程需要延期的，必需向建设单位递交报告。