铝合金门窗工程质量保修期

① 铝合金门窗质保资料有哪些

铝合金门窗安装工程里面所需要的资料都有那些：这个一般为
a) 门窗工程设计文件及竣工图；
b) 门窗工程的抗风压性能、水密性能、气密性能（在寒冷及严寒地区必须同时进行隔热保温性能验收，其它地区提出要求时增加隔热、隔音性能的检验）等物理性能试验报告；
c) 型材、玻璃、密封材料及五金配件等的产品合格证书、性能检测报告、材料申报审批表、进场验收记录及复验报告；
d) 结构胶相容性试验合格报告；
e) 门窗框与洞口连接固定、防腐、缝隙及密封处理、防雷接地等隐蔽工程项目验收记录；
f) 门窗产品质量合格证书，工厂检查验收记录；
g) 门窗安装施工自检记录。

试验报告和检测报告 看每个地方的 要求了
本人在上海的质检单位
一般要 门窗气密性 水密性 抗风压 保温性能

合格证实进场的时候要的 你问厂家要

② 打听一下铝合金门窗保修期是多久，铝合金门窗安装一般

根据铝合金型才的，有2年，5年，还有终身保修的。但是为了後续的维修成本，一般都是在5年，终身服务！但是有阴水或者漏水的，几乎都是安装工艺的问题！为了保证後续维修的问题，建议使用高性能的硅酮胶！

③ 房屋铝合金门窗保修几年

没有什么高中低档之分,门窗的保修多数是开发商与门窗加工厂之间签订的一些协议决定的,多数会签订一年的保修时间,也有两年的.但这都不影响我们用户的维权,如果出现质量问题,只要按照合同上面的规定维权就可以了,不用考虑它的保修期.只要你的房子出现质量问题就可以找开发商.

④ 建筑工程总包单位可不可以签订铝合金门窗的制作安装合同

铝合金门窗承包合同阅读人数：1368人页数：3页混色音符铝合金门窗制作安装工程承包合同发包方:（以下简称甲方）：承包方:（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：大圩游客接待中心2.工程地点：大圩镇3.承包范围：铝合金门窗工程大圩游客接待中心大楼4.承包方式：施工图以内的铝合金门窗工程，包工包料。第二条工程总价门窗计价以实际安装尺寸为准，单价元/㎡，不含纱窗。如有钢化玻璃增加单价元/㎡，计算方式为：按实际安装尺寸为准计算。第三条工程质量标准1.铝合金门窗按国家行业标准JG-T140-2001执行，也按图纸内容标准执行。第四条材料及设备供应1.铝合金门窗型材采用优质品牌，推拉为“85”平开为“55”系列。颜色按甲方指定。2.乙方施工使用的中、小型机器设备由乙方自行准备，垂直运输设备，排栏脚手架等由甲方负责安排。第五条甲方责任1.提供工程施工图，图纸会审记录。技术交底及有关设计变更的全套资料。重磅推荐：网络阅读APP，免费看书神器！1/32.实现施工场地通水、通电，为乙方提供临时仓库。3.委派对施工全过程进行监督。4.组织对工程的竣工验收，并按合同规定的日期支付工程款及结清款。第六条乙方责任1.负责合同约定的铝合金门窗的制作和安装。2.编制施工进度计划，支出计划及相关文件，及时送交甲方及有关单位。3.提供竣工验收技术资料，竣工结算，参加竣工验收，确保相关部门验收合格。4.委托技术主管，处理塑钢门窗安装过程中的技术问题。5.工期应按甲方施工主管理人员安排。第七条安全生产1.乙方应严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。乙方必须提供所有工人身份证复印件一份，以便于甲方对现场所有工人购买保险。2.在施工过程中所发生安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。第八条工程款的支出和核算门窗框上墙时支付总工程款，门窗扇安装完毕后支付至总工程款，交付验收使用时支付至总工程款，剩余总工程款为质保金，质保期为一年，质保期后两个月内一次性付清余款。第九条保修期1.工程保修期为一年，保修期自竣工验收之日起计算。2.因乙方施工质量不良所发生的任何损失，均限期由乙方修复并承担费用。2/33.经乙方同意保修期内，如出现质量问题，乙方不及时维修，甲方可以请第三方代为保修，费用从乙方质保金中扣除。第十条违约、争议1.合同双方的任何乙方不能全面履行合同条款均属违约，违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿责任，违约造成工期延误，甲方违约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延。2.合同履行中任何乙方无正当理由而甲方提出终止合同均属甲方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方全部经济损失外，还必须向对方支出合同价款3%违约金。3.本合同如发生纠纷，双方应积极协商解决。协商不成，任何一方所在地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可直接向法院起诉。第十三条合同份数及有效期一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方确认与合同具有同等效力。二、本合同双方签订之日起效，在本合同门窗工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方：乙方：法人代表：法人代表：委托代表：委托代表：开户银行：联系电话：银行帐号：日期：联系电话：日期：

⑤ 铝合金门窗保修卡怎么写

门窗保修卡的内容主要有几点：一是维修条件（什么情况下）和保证的时间（何时及时到达），而是维修时间的期限（保修时间和延期时间），三是发生的非责任范围的维修成本如何和对方结算。等，写承诺书一般。

⑥ 断桥铝门窗的寿命通常是多久

50年左右。

断桥铝门窗框耐候性、保温性、隔音性检测结果证明，硬质 PVC的老化过程是一个十分缓慢的过程，断桥铝门窗的使用寿命可达50年左右。

断桥铝门窗采用特殊配方的材料，其材料本身吸水率小于0.1%，框扇之间均用双层密封形式，缝隙处均装有优良的密封胶条，并于框材适当位置开设排水孔，角部也是通过机械焊接成型，所以断桥铝门窗的密封性能极好。

不渗水且防潮、隔音，在保温性方面，门窗的框材材质与玻璃是影响热传导性的重要因素，断桥铝门窗的材质，其热传导系数仅为铝的 l/1250倍。

主要有以下优点：

1、环保型材，对人体健康无害。断桥铝门窗与其他材质的门窗不同，不需要油漆装饰表面，铝合金型材无毒无害，不会对人体的健康造成威胁。

2、使用寿命长，坚固耐用。铝合金型材质轻，强度高，抗腐蚀性强，十分坚固，在夏天长期暴晒或者暴风雨等恶劣天气下，也不易变形，不易腐蚀，持久耐用，可以避免门窗经常更换的问题。

3、隔热防寒效果显著。断桥铝门窗的断桥铝型材结构中，加入了隔热条，隔热条能够有效地减少室内和室外之间的热量传导，让室内的温度保持舒适稳定的温度。

⑦ 铝合金门窗渗漏水保修期广东省规定不低于多少年

1，保修最短是一年，但是实际保修看你和开发商的合同的，有些开发商会要求保到三年以上
2，门窗渗水90%以上不是门窗厂的责任，是土建在窗框填缝时偷工减料造成的渗水，例如用打发泡剂代替灌浆填缝，而发泡剂只是填缝剂，不具备防水功能。
3，少数门窗渗漏的确是质量问题，例如组角胶没到位，组角孔渗水，排水孔堵塞之类的
4，江苏省已经开始强制使用节能型门窗附框，窗子安装都必须采用干法后装，那辨别渗漏水责任就很简单了，墙体上渗漏就是土建的责任，附框内渗漏就是门窗厂的责任。。。估计广东省也快执行附框安装了

⑧ 铝合金门窗保质期是几年

呵呵，根据国家对建材产品的质量要求，铝合金门窗保质期是1年；根据建设部对建筑物的质量要求，铝合金门窗保质期是2年。

⑨ 铝合金门窗工程的保修期是多久

根据《建设工程质量管理条例》第四十条
在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
铝合金门窗工程的保修期可参照为2年。