⑴ 交工验收日期是工程完工后多少天
15天内
⑵ 如何确定工程竣工日期
⑶ “收到工程结算文件须在28天内予以答复,否则视为认可,一方要求付款,应予支持"。
此项规定出自建设部第107号令，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》已经二○○一年十月二十五日建设部第四十九次常务会议审议通过，现予发布，自二○○一年十二月一日起施行。
第十六条工程竣工验收合格，应当按照下列规定进行竣工结算：
（一）承包方应当在工程竣工验收合格后的约定期限内提交竣工结算文件。
（二）发包方应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复。逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可。
（三）发包方对竣工结算文件有异议的，应当在答复期内向承包方提出，并可以在提出之日起的约定期限内与承包方协商。
（四）发包方在协商期内未与承包方协商或者经协商未能与承包方达成协议的，应当委托工程造价咨询单位进行竣工结算审核。
（五）发包方应当在协商期满后的约定期限内向承包方提出工程造价咨询单位出具的竣工结算审核意见。
发承包双方在合同中对上述事项的期限没有明确约定的，可认为其约定期限均为28日。
发承包双方对工程造价咨询单位出具的竣工结算审核意见仍有异议的，在接到该审核意见后一个月内可以向县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
工程竣工结算文件经发包方与承包方确认即应当作为工程决算的依据。
⑷ 关于工程验收报告时间和竣工时间的问题
按实际竣工时间为准
⑸ 劳动法有没有规定工程验收期限
“竣工验收日期”是建设单位组织相关部门、设计、监理、施工等联合验收的日期。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
一、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
二、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
三、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”中的这个日期。竣工日期的规定主要是为了体现对施工单位的公平，因为竣工日期与保修期有关，为了防止由于建设单位的原因拖延竣工。
⑹ 工程竣工验收时间不得超过多长时间
这个一般都要在合同中体现，应该问你们的技术人员，保守估计工程应该在多久施完工；如果甲方工程很急的话那就要看你们的实力了；验收时间可以根据双方来商定的。
⑺ 建筑工程竣工验收日期如何确认
这位伙计你的理解还是有问题啊。而且你认可的回答也是错误的。
二建教材我没看过。根据施工合同范本通用条件：以乙方提交竣工验收报告为竣工日期，但根据最高法关于建筑合同纠纷案件适用法律的解释中规定第十四条：以通过验收之日为竣工日期。
实际竣工的时候按照程序：乙方向监理提出验收申请；总监组织相关人员对工程进行预验收并提出整改意见，整改到位后，由监理方向建设单位提交正式验收申请，并提交质量评估报告，由建设方组织正式竣工验收。正式验收要叫齐五大主体代表，还必须要请质监站监督验收程序。也就是说从乙方提交验收申请到正式验收，快则两三天，慢则一个星期。验收合格时间与提交竣工验收报告时间怎么可能是同一个时间呢。如果乙方把关系处的比较好，甲方对工期要求又不是那么苛刻，合同也不涉及工期奖罚问题，那竣工时间怎么填还是很好达成一致，让各方都满意的。
如果甲方对工期要求苛刻，合同又明确了工期奖罚条款，那这一条就会引起很大的争议，因为这能差出很多的钱，不过对施工单位来说，能不罚款就算不赖了，至于奖励那钱可不是好拿的。
根据最高法司法解释第十五条，双方对质量有争议拿到第三方鉴定，鉴定合格的，鉴定期间视做工期顺延。我理解应以委托鉴定时间为竣工时间。
至于答题，我帮人答的是以1月5日为竣工日期，应对乙方进行工期罚款。可我看网上的标准答案说是以28号为竣工日期，应予以工期奖励。今年我要分够了就算了，要是正好差几分我就要提出查卷申诉。
⑻ 建筑工程竣工验收时间怎么确定
《施工合同示范文本》通用条款32.4规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期；工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。