工程监理案例ppt

『壹』 关于工程监理的一个案例分析

答:(1)这类质量事故属于一级重大质量事故，因为直接经济损失超过1000万元。

（2）按照事故处理程序，该事故应该由施工单位以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。事故发生单位必须在事故发生（发现）2小时内速报省级和国务院相关主管部门报告。

成立调查小组调查、分析事故，制定处理方案。
（3）常用事故处理方法有修复、返工。事故处理的原则是“三不放过”原则。

『贰』 工程监理案列分析案例一乙为什么不能做总监代表

原告：甲电讯公司 第一被告：丙建筑设计院 第二被告：乙建筑承包公司 基本案情：甲电讯公司因建办公楼与乙建筑承包公司签订了工程总承包合同。其后，经甲同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。

『叁』 工程监理的案例分析不会做

1、总包单位营业执照，建筑业企业资质证书，年检情况，实际的建设业绩，人员素质，管理水平，资金情况，技术装备，施工组织设计，现场项目经理部的质量管理体系，专职管理人员和特种作业人员资格证上岗证，材料构配件采购订货的质量控制，施工机械的控制等证明材料。

2、新工艺，新材料，新技术，新设备的控制措施，重点部位，关键工序的控制措施，试验室的控制措施，材料进场使用的控制措施，施工人员、设备进场的控制措施。

3、第一条协助编制与完善专项施工方案不妥，应为审查施工单位编制的专项施工方案。第二条妥当。第三条不妥，重要的工程部位应委托有资质的第三方进行试验或技术核定。第四条不妥，审核设计变更，对需修改图纸要报业主要求设计修改。第五条妥当。

4、总监理工程师的做法欠妥，总监理工程师应在以下情况下达《工程暂停令》（1）未经检验即进行下一次工序作业者；

（2）工程质量下降经指出后，未采取有效整改措施，或采取一定措施而效果不好，继续作业者；

（3）擅自采用未经认可或批准的材料、构件、设备等；

（4）擅自变更设计图纸的要求；

（5）擅自将工程分包或非法转包；

（6）擅自让未经同意的分包单位进场作业者；

（7）没有可靠的质保措施仍然施工，已出现质量下降征兆者；

（8）危及安全的施工行为；

（9）其它违反规程、规范及标准的野蛮施工行为。

『肆』 工程管理案例分析

引言 
当前在钢筋混凝土民用建筑物中，现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍，已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题，它不仅影响使用功能，有损外观，而且破坏结构的整体，降低其刚度，引起钢筋腐蚀，影响持久性强度和耐久性。本文根据具体的工程实践和实验室的长期对比观测，对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深入的探讨。 
1． 混凝土楼板裂缝产生的原因
 1． 1材料方面的因素 
（1）水泥品种。不同品种水泥的收缩值取决于C3A、SO3、石膏的含量及水泥细度等。一般
说，C3A含量大，细度较细的水泥收缩较大。石膏含量不足的水泥，具有较大的收缩，而SO3的含量对混凝土收缩的影响显著。 
（2）混合材料品种。其种类、掺量和比表面积的大小是影响水泥干缩性的主要因素。粉煤
灰的比表面积最小，混凝土干燥收缩随粉煤灰掺量的增加而减小。 
（3）骨料品种。混凝土收缩随骨料含量的增加而减小，随骨料弹性模量的增加而减小，同
时，又随骨料中粘土含量的增加而增大。 
（4）混凝土配合比。在原料一定的条件下，混凝土配合比对干缩有很大的影响，包括单位
用水量，单位水泥用量，水灰比，砂率及灰浆比等参数。 
混凝土收缩主要取决于单位用水量和水泥用量，而用水量的影响比水泥用量大；在用水量一定的条件下，混凝土干缩随水泥用量的增大而加大，但增大的幅度较小；在骨灰比一定条件下，混凝土干缩随水灰比的增加而明显增大；在配合比相同条件下，混凝土干缩随砂率增大而加大，但增大的幅度较小。 
（5）外加剂的种类和掺量因素。掺用化学外加剂都会使混凝土收缩有不同程度的增大。掺
减水剂用于改善混凝土和易性，增大坍落度时，掺减水剂的混凝土收缩略大于不掺的收缩值；掺减水剂用于减水，提高强度或节约水泥时，掺减水剂混凝土的收缩接近或小于不掺的收缩值。 
        掺氯化钙早强剂的混凝土收缩比不掺的明显增大，随氯化钙掺量的增大而成倍增       长；而掺三乙醇胺与氯化钠复合剂混凝土收缩比不掺的大，但增大的幅度相对掺氯化      钙早强剂小。 1．2 施工方面的因素 （1）混凝土的制备与浇筑 
    ①外加剂拌合不均匀导致外加剂损失较大，不能充分发挥作用。②混凝土搅拌时间不足。③粗、细骨料及拌合水入仓温度偏高，使得浇筑温度过高。④搅拌和运输时间过长，使混凝土拌合物出现离析、泌水和沉陷。⑤泵送混凝土，因流动性要求高，过量增用水泥和水。⑥浇筑顺序不合理，出现施工“冷缝”或施工缝处理不当。⑦浇筑速度过快，捣固不足或过度
振捣使混凝土产生离析和泌水，在表面形成水泥含量较多的砂浆层。⑧混凝土终凝前钢筋被扰动。⑨混凝土浇筑过程中，未能很好地保护楼板负筋，使截面有效高度减小。⑩混凝土保护层过薄或保护层处集料过少。 （2）模板施工因素 
①由于楼板模板支撑刚度不够，梁板支撑刚度差异或模板挠度过大，造成模板支撑下 沉变形过大。②施工期间过度震动使支撑刚度变异部位出现多次瞬间相对位移。③拆模过早，混凝土硬化前过早承载或受到振动。④模板漏浆、渗水。 （3）混凝土养护因素 
①养护不及时，使混凝土养护初期过早脱水，使混凝土出现干缩。② 后期养护不够， 使混凝土碳化加剧，造成碳化收缩。③混凝土养护初期受冻。 
（4）楼板施工完成后，混凝土终凝初期，施工机具和材料集中，或过早进入下道工序施工， 造成较大施工荷载和震动，使其产生裂缝。 1． 3周围介质因素 
① 空气的相对湿度越低，混凝土收缩越大。②空气温度升高，混凝土的干缩随之增 大。③长期风吹、日晒也会使混凝土收缩增大。 2工程实例与试验分析 
2．1工程实例的楼板裂缝情况 
笔者通过对大量的工程实例观测，发现混凝土的楼板裂缝大多数在板面沿楼板支座边0.3m范围内平行于支座展开，甚至有些楼板四周均出现连续的裂缝，在板角处裂缝与相邻
两支座成450
角裂缝尤为普遍；还有一部分裂缝出现在板跨中位置，这类裂缝多出现在一些跨度小，刚度大的小区格板块。所有这些裂缝大多在工程验收后过一段时间才发现，这时楼板基本没有承受使用荷载，当冬季气候干燥时或气温较高而不通风的开间内裂缝就出现的更
多。有时裂缝宽度在水泥砂浆找平层表面被放大，实际宽度大多在0.3mm以内，450
角裂缝及跨中裂缝大多贯穿楼板，而沿楼板支座边展开的板面裂缝有一定的深度，但一般不贯穿楼板，这些情况均与楼板受力特征相吻合，且符合不均匀收缩或约束收缩裂缝的特点。 
比较混凝土的使用情况及浇筑时的气温情况表明：①商品混凝土由于采用泵送，混凝土的流动性要好，因此一般商品混凝土的坍落度都较大，水灰比较大，如保证水灰比则要增加水泥用量，这样就使混凝土在硬化阶段出现收缩裂缝；虽然目前商品混凝土使用了一定量的粉煤灰，但从实际观察来看并没能完全地解决问题。②在夏季高温季节浇筑混凝土，由于混凝土中水分蒸发较快，易引起混凝土干缩裂缝，这是因为楼板混凝土水分蒸发在表层比内部快得多，表面混凝土的收缩受到下层相对不收缩的内部混凝土的约束引起拉应力，所以混凝土表层很容易产生塑性开裂。

『伍』 工程监理的案例分析题

1.监理工程师接到报告后应该：
(1)予以认可，因外电力供应由业主负责。
(2)不予认可，因属施工单位自有机械延误，应由施工单位负责。
(3)不予认可，因准备辅助施工设施属施工准备工作的一部分，应由施工单位负责。
监理工程师应同意延期4天开工。
2.(1)应核准延长工期的项目天数为：地质勘探时间：2天修改设计时间：5天增加浇筑混凝土工作量时间：1天，即
(7.5-6)×4/6=1
加深土方开挖的时间：4天

『陆』 建设工程监理案例分析的目录

前言
全国监理工程师执业资格考试介绍
全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题
建设工程监理案例分析（一）
参考答案
建设工程监理案例分析（二）
参考答案
建设工程监理案例分析（三）
参考答案
建设工程监理案例分析（四）
参考答案
建设工程监理案例分析（五）
参考答案
建设工程监理案例分析（六）
参考答案
建设工程监理案例分析（七）
参考答案
建设工程监理案例分析（八）
参考答案
建设工程监理案例分析（九）
参考答案

『柒』 建设工程监理案例分析的内容提要

随着我国工程建设事业的发展，监理工程师在保障工程质量，减少工程事故方面的作用越来越受到重视，对其能力的要求也越来越高。为了培养和选拔合格的监理人才，国家建设部、人事部共同组织了全国监理工程师执业资格考试。只有通过监理工程师执业资格考试，取得执业资格并经注册的人员才能以注册监理工程师的名义上岗执业。全国监理工程师执业资格考试自1997年开始实施，到如今已经有11年的历程，这项考试制度为我国的建设事业培养了大批高素质的监理人才。到目前为止，全国已经有近7000家监理企业，从业人员已达30余万人，通过考试取得监理工程师执业资格证书的人员已经超过了10万人。通过考试，有效地提高了监理工作水平和监理队伍素质，进而提高工程建设水平。
随着2008年北京奥运会的举办，全国城市建设的步伐必将加快，监理工程师人才的需求量将逐年增多，为了帮助广大参加全国监理工程师执业资格考试的考生能顺利通过考试，北京华城建设监理有限责任公司组织一批第一线的监理工程师共同编写了这套《全国监理工程师执业资格考试备考精要及习题精练》丛书。在编写过程中，我们力求在全面把握考试大纲的基础上，将多年来的监理实践经验与课本上的知识点相结合，使考生能够灵活掌握所学知识，最大可能地增强应考能力。